华菱安赛乐米塔尔汽车板项目厂部西区道路及厂区内道路照明工程招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
华菱安赛乐米塔尔汽车板项目
本招标项目****已由****省发展和改革委员会以发改产业【****】****号文、湘发改招【****】****号文批准建设,建设资金为****。招标人(项目业主)为****,招标代理机构为 ****湘能创业招标代理有限公司 ,项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行****。
*.* 项目名称:****
*.* 建设地点:****市经济技术开发区内
*.* 规模(结构类型、层数、建筑面积及总投资额等):本工程为办公楼区域及气体保护站区域*米、*米宽道路及人行道施工、厂区范围内所有道路照明(含灯具安装、电缆及保护管敷设、路灯基础等内容)。总投资约*******。
*.* 工期要求:在接到业主开工通知后,**天内完工 (为赶工期,必要时须***小时施工),具体以施工合同工期为准。
*.* 质量要求:达到《工程施工质量验收规范》的合格工程标准
*.* 保修要求:按建设部****年**号令
*.* 招标范围:****,具体以施工图和工程量清单为准,详见《招标文件》
*.* 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期;****省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[****]***号文件要求须具有有效的入湘施工登记证;
*.* 具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包*级及以上(含*级,不含特级)资质,安全生产许可证处于有效期;并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;
*.* 项目负责人(项目经理)为市政工程专业*级及以上注册建造师执业资格,具备有效的B类安全生产考核合格证书且无在建工程;施工项目部关键岗位其他人员具体要求详见本项目招标文件第*章投标人须知前附表第**.**.*项要求。
*.* 单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*标段投标或者未划分标段的同*招标项目投标。
*.* 本次招标不接受联合体投标。
本项目评标办法采用湘建建〔****〕***号文件中“综合评估法(Ⅰ)”。本项目资格审查方式为开标后资格审查。
投标保证金的金额为:******* ,由投标人基本账户转入投标保证金的托管账户。投标保证金到账截止时间为:开标前*天**:**时 。投标保证金具体要求详见本项目招标文件第*章投标人须知前附表第*.*.*项规定。
*.* 请从**** 年*月**日~**** 年*月*日**:** 时止(北京时间,下同)在****省建设工程招标投标网(***.*****.***) 进行网上下载招标文件、图纸及工程量清单。如通过网络下载,其招标文件、图纸及工程量清单与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。
*.* 招标文件每套售价 *** 元,递交投标文件时缴纳。
*.* 澄清答疑采用 网上答疑澄清 方式。招标人对招标文件、工程量清单的澄清答疑均采用在 ****省建设工程招标投标信息网(***.*****.***)上 发布,投标人自行下载。
*.* 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为 **** 年 *月**日*:**时,地点为长沙公共资源交易中心开标室(长沙市岳麓区岳华路***号,岳华路与府中路交汇处,具体开标室见大厅大屏幕)。
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件,招标人不予受理。
*.* 项目负责人必须亲自到场参加投标,投标人委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人;****省外投标人还必须由企业法定代表人亲自到场参加投标,法定代表人确因出国、住院等特殊原因不能到场的,必须提供相关证明。
本次招标公告同时在****省招标投标监管网(***.*******.*****.***.**)及****省建设工程招标投标网(***.*****.*** )上发布。
本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为****省建设工程招标投标管理办公室。电话:****-******** 。
无
招 标 人:****
地 址:****市经济技术开发区
联 系 人:****
电 话:****-*******
招标代理机构:****湘能创业招标代理有限公司
地 址:长沙市天心区新韶东路***号康园会所*楼西侧
联 系 人:****
电 话:****-********
传 真:****-********
电子邮件:*******@*******.***
**** 年*月**日
推荐公告
更多-
芙蓉易家店消防控制室外包项目公告
招标单位: 芙蓉易家店消防控制室项目金额: 暂未确定长沙 2024-06-14
-
岳阳市君山区人民法院关于君山区松湖社区君山三角坪项目A...
招标单位: 岳阳市君山区人民法院项目金额: 134.47万元岳阳 2024-06-14
-
大亚湾澳头石化区岩背河涵洞口周边安全围护及环境整治项目...
招标单位: 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处项目金额: 6.00万元邵阳 2024-06-14
-
长沙市芙蓉区人民法院关于长沙县泉塘街道、东七线西方略潇...
招标单位: 长沙市芙蓉区人民法院项目金额: 53.44万元长沙 2024-06-14
-
长沙市岳麓区人民法院关于长沙市岳麓区麓景路123号西铁...
招标单位: 长沙市岳麓区人民法院项目金额: 35.43万元长沙 2024-06-14