宁化华侨经济开发区智能制造产业园5#厂房丁升丙改造工程
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
****华侨经济开发区智能制造产业园*#厂房丁升丙改造工程 (项目名称) ****华侨经济开发区智能制造产业园*#厂房丁升丙改造工程 标段招标公告
投标邀请书
致各邀请投标人:
****、****客家源建设集团有限公司、****省鸿联*兴建设工程有限公司、****凯能电力工程有限公司、****省****市华宁建设发展有限公司、****省锦熠建筑工程有限公司、****省****市翼宏建设工程有限公司、****省鑫永绿建设工程有限公司 ,兹邀请贵公司参加****华侨经济开发区智能制造产业园*#厂房丁升丙改造工程施工投标。
*. 招标条件
本招标项目****华侨经济开发区智能制造产业园*#厂房丁升丙改造工程已由上级批准建设,建设单位为****华侨经济开发区投资有限责任公司, 建设资金来源县财政统筹,招标人为****华侨经济开发区投资有限责任公司,委托的招标代理单位为****。本项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行邀请招标。
*. 项目概况和招标范围
*.*. ****地点:****华侨经济开发区;
*.*. ****规模:本项目总投资约******,具体内容详见招标人提供的工程预算书及施工图;
*.*. 招标范围和内容:
(*)工程类别:房屋建筑工程;
(*)招标类型:施工总承包;
(*)招标范围和内容:具体以招标人提供的施工图文件和工程量清单为准;
其中,用于确定企业资质及等级的相关数据:/;
用于确定注册建造师等级的相关数据:/;
用于确定类似工程业绩的相关数据:/;
*.*. 招标控制价(即最高投标限价,下同):******元;
*.*. 工期要求:总工期为**个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;
*.*. 标段划分(如果有):/;
*.*. 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》及其它相关国家规范的合格标准。
*. 投标人资格要求及审查办法
*.*. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于*级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定)
*.*. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于*级建筑工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(*证)。(无需资质的项目,从其规定)
*.*. 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
*.*. 本招标项目应用****省建筑施工企业信用综合评价分值。应用****省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用****省建筑施工企业信用综合评价分值的,投标人的企业季度信用得分不得低于**分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过****省建筑施工企业信用综合评价系统(从****住房和城乡建设网的“****省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录)查询。
*.*. 投标人“类似工程业绩”要求:/个;“类似工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前*年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的/。
*.*. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标,但最多允许中标/个标段。(适用于分标段的招标项目)
*.*. 其他资格要求:详见招标文件第*章“投标须知”、第*章“评标办法和标准”和第*章“投标文件格式”的规定。
*.*. 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
*. 招标文件的获取
*.*凡有意参加投标者,请于****年*月**日 **:**:**至****年*月*日**:**:**通过****县公共资源电子交易平台。(****://*******.*********.***/)采取无记名方式购买招标文件等相关资料。招标文件每份售价***元,售后不退。平台操作问题,请联系客服热线***-***-****。
*.*有意参与本次招投标的潜在投标人务必先电话联系代理公司(***********)。按照招标公告提供的****豪泰欣信息科技有限责任公司银行账号(开户名称:****豪泰欣信息科技有限责任公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司****支行,账号:********************)等信息,招标文件款项转账至****豪泰欣信息科技有限责任公司账户,同时将转账底单截图及联系人、联系方式、电子邮箱、项目名称及招标编号(体现公司名称)等信息发邮件至****豪泰欣信息科技有限责任公司的电子邮箱(*********@**.***),未办理注册手续并购买、下载电子招标文件的潜在投标人,不能参加本项目的电子招投标活动。
*. 评标办法和定标方式
*.*本招标项目采用的评标办法:简易评标法。
*.*本招标项目采用的定标方式:依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
*. 投标保证金的提交
*.*.投标保证金提交的时间:投标截止时间之前。
*.*.投标保证金提交的金额:人民币****元(¥:****元)。
*.*.投标保证金提交的方式:按《****省发展和改革委员会等*部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争*条措施的通知》闽发改规〔****〕*号文件的规定:依法必须招标且招标标的金额在********以下(含********)的政府投资项目,免于收取无失信记录企业投标保证金。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函,作为资格文件的组成部分。
*. 投标文件的递交
*.*. 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同):****年*月**日**:**:**,投标人应在截止时间前通过****县公共资源电子交易平台(****://*******.*********.***/)递交电子投标文件;
*.*. 逾期送达的投标文件,公共资源电子交易平台将予以拒收。
*. 发布公告的媒介
本次招标公告、答疑及澄清同时在****县公共资源电子交易平台(****://*******.*********.***/)、易交易电子招标投标交易平台(*****://***.*********.***/)上发布,如有变更请投标人及时关注。
*. 联系方式
招标人:****华侨经济开发区投资有限责任公司
地址:****县华侨经济开发区城南工业园**号地办公楼第*层
电话:*********** ,联系人:****
招标代理机构:****
地址:****省****县翠江镇南大街***号*幢*楼
电话:***********,联系人:****
公共资源电子交易平台名称:****县公共资源电子交易平台
网址:****://*******.*********.***/
联系电话:**********
公共资源交易中心名称:****县公共资源交易中心
地址:****县*星广场*号楼*层
联系电话:****-*******
推荐公告
更多-
政和县城市管理和综合执法局执法服装采购项目邀请招标公告
招标单位: 政和县城市管理和综合执法局项目金额: 30.00万元南平 2024-09-20
-
闽清县人民法院关于车牌号为闽AFV588的途威牌小型越...
招标单位: 闽清县人民法院项目金额: 2.58万元福州 2024-09-20
-
石狮市人民法院关于闽CVM087别克牌机动车(变卖)的...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 1.82万元泉州 2024-09-20
-
漳州市龙海区人民法院关于漳州台商投资区角美镇锦江大道6...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 82.89万元漳州 2024-09-20
-
宁德市蕉城区人民法院关于屏南县古峰镇翠屏南路2号A90...
招标单位: 宁德市蕉城区人民法院项目金额: 44.00万元宁德 2024-09-20