修水县全丰镇上源村石家堤山洪沟改造项目邀请招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
****县全丰镇上源村石家堤山洪沟改造项目*个标段,经业主研究决定,采用****方式,请以下投标人做好相关投标资料参与本工程的投标工作,现将有关招标事宜公告如下:
*、工程概况:
*、工程名称:****县全丰镇上源村石家堤山洪沟改造项目
*、资金来源:财政资金和自筹资金
*、工程建设地点:****县全丰镇上源村
*、标段划分:*个标段
*、招标方式:****
序号 |
项目名称 |
金额(元) |
建设内容 |
投标公司 |
* |
****县全丰镇上源村石家堤山洪沟改造项目 |
****** |
工程量清单范围内所有内容。 |
****庭昊建设工程有限公司 |
****建交建设工程有限公司 |
||||
****高强建设工程有限公司 |
||||
****安兰裕建设工程有限公司 |
*、质量要求:合格
*、投标条件:
*、具有独立法人资格;
*、具备行政主管部门核发建筑工程施工经营范围。
*、投标资格要求:
*、企业营业执照复印件加盖公章;
*、法人或法人委托代理人(法人或法人委托代理人到场);
*、商务标要求:放入报价函及工程量清单*正*副(盖章装订成册密封提交)。
*、保证金要求:
*、履约保证金:合同价的**%,开标会结束后**小时内转入招标单位指定帐户。
*、招标代理服务费由中标单位支付。
*、开标时间及地点:****年*月**日上午**:**时****县全丰镇人民政府院内*楼大会议室。
*、评标办法:报价承诺法
*、投标序号的产生:由投标单位按签到的先后顺序依次上台抽取*个号码,抽中的随机号码即为投标单位参与此次投标的投标编号。
*、当投标单位小于或刚好**家时,将直接从所有投标单位进行查验委托代理人身份(如查验时委托代理人身份证不符,视为自动放弃投标资格)同时进行投标文件和商务标的审查,再从审查合格的**家中直接抽取*名中标单位(由业主代表随机抽取),现场直接宣布中标单位。
*、其它事项:
*、因承包人施工组织不力、人员不到位、施工管理混乱等情况造成工期进度延误*天以上,发包方可将全部工程直接分包给其他施工单位,其结算办法由发包方确定,承包人不得有任何异议。
*、对所有材料、人工价格无论涨跌*律不予以调差,全部由中标单位负责承担,工程量按实际完成工程量计算。
*、若发现证书(件)或业绩材料造假则没收保证金并上报相关部门取消在本地市场的*切投标经营活动。
*、该工程中标公司必须保证其有公司工作人员到现场施工,业主对中标单位的公司工作人员在岗情况不定期进行抽查,发现*次不在岗直接扣除罚款****元。
*、延期处罚,承包人承诺在规定的工期内必须完成施工任务,每延期*天罚款****元。
*、付款方式:工程全部完工验收合格且项目资金到账后付***元,余款在工程保质期满付清(以上工程款含税)。发包人可根据承包人施工进度及工程质量情况调整付款比例,承包人不得有异议;
*、开标时间及地点:
开标时间:****年*月**日上午**:**时
开标地点: ****县全丰镇人民政府院内*楼大会议室
*、公告时间
****年*月*日至开标前。
招标单位:****县全丰镇上源村委会。
联系人:**** 联系电话:***********
招标监督部门:****县全丰镇公共资源交易站
联系人:吴先生 联系电话:***********
招标代理: ****
联系人:梁先生 联系电话:***********
招标公告媒体:本招标公告在全丰镇政府网站公告
****年*月*日
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
樟树市大桥街道东村居委下房村的一处自建房(105国道旁...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 75.72万元
宜春 2024-07-09 -
崇义县云天花苑店面41号
招标单位: 赣州市章贡区人民法院
项目金额: 33.39万元
赣州 2024-07-09 -
江西省国轩招标代理有限公司关于安远县教育体育局安远县农...
招标单位: 安远县教育科技体育局
项目金额: 1.35亿元
赣州 2024-07-09 -
赣州毅德商贸物流园3号交易广场19号楼112#独立交易...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 16.80万元
赣州 2024-07-09 -
婺源县城东安置区故园里安置地37号地101室
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 51.74万元
上饶 2024-07-09