淮北港利·文庭雅苑二期二标室外景观绿化工程施工招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
*、招标人:****港利房地产开发有限公司
项目总概况:
*、****港利·文庭雅苑街角公园景观绿化工程总景观绿化面积约*****㎡。
*、工期:**日历天
*、招标范围:
*、包括苗木栽植、园路小品、景观院墙、铺装、沥青路面、景观照明及水电工程、苗木种植施工、养护管理、土方整型等和相关配套设备采购等以及完工验收合格后养护管理;具体详见图纸及工程量清单。
*、项目地点:
*、****市相山区古城东路*号港利·文庭雅苑
*、投标单位要求:
*、具有独立订立合同的能力;
*、未处于被(资质证书和营业执照颁发部门)责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
*、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题,被有关部门(资质证书和营业执照颁发部门)暂停投标资格并在暂停期内的;
*、投标人企业和项目经理须是通过招标人前期考察并入围的投标单位和项目经理,投标时应与被考察的*致,否则招标人有权拒绝其投标。中标后施工实际项目经理必须和本次投标的项目经理*致;
*、*旦中标,投标人承诺为合同项目配备有*年以上专业经验的专职绿化工程技术员,如未按要求配备视为违约,将按合同约定进行处罚;
*、本工程不接受联合体投标;
*、挂靠、出借、出让资质的*经查实,将对此不良行为进行曝光,限制其*年投标权并没收其工程投标保证金。
*、投标申请人报名时需提供符合以下项资料:
*、投标申请人企业简介。
*、投标申请人营业执照、资质证书、安全生产许可证原件扫描件。
*、单位授权委托书、法人身份证原件扫描件。
*、投标申请人资信。
*、项目负责人符合类似工程业绩要求的相关材料原件扫描件。
*、近*年类似的工程业绩表(包括工程名称、建设单位、合同额、面积、工期)。
*、公司符合类似工程业绩要求的相关材料合同原件扫描件。
*、公司或承建项目所获的各项荣誉。
*、报备*至*个在建或完工项目备选考察。
*、报名方式:
*、咨询方式:联系人 ****,电话:***********;
*、报名时间:****年*月*日*:**,报名截止时间:****年*月**日**:**;
*、报名方式:将上述报名材料同时发送至*******@***.***邮箱及****纪律监督委员会邮箱***@******.***。
*、邮件命名方式:**工程投标报名+投标单位名称+联系人、联系电话。
*、招标联系人: ****、刘振 电话: ***********、***********
*、报价依据:
*、本工程的投标报价和竣工结算的计价方法均采用工程量清单计价方式,按****版****省建设工程工程量清单计价办法(园林绿化、仿古建筑工程)执行;
*、工程量清单采用综合单价计价;
*、国家或省级、行业建设主管部门颁发计价办法;
*、企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;
*、招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要;
*、建设工程设计文件、地勘水文资料及相关资料;
*、施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案;
*、与建设项目相关的标准、规范等技术资料;
*、市场价格信息或****市工程造价管理机构发布的工程造价信息;
**、全面考虑施工期间的人工、机械、设备、材料等的市场价格波动的情况、施工现场条件等因素,结合自身管理及自身所能承受价格风险的情况自主报价。
**、编制软件采用新点***.*****版
*、工程款支付:
*、合同签订后,无预付款;
*、每月**号前支付上个月审核已完成经验收合格的工程量造价的**﹪;
*、工程完工支付经验收合格安装工程、硬质景观工程量造价的**﹪、绿化工程量造价的**﹪;
*、本合同约定所有工程竣工验收合格并提交完整的竣工备案资料后,安装工程、硬质景观付至安装工程、硬质景观合同价的**﹪,绿化工程付至绿化工程合同价的**﹪。
*、工程竣工结算完成,经双方签字盖章,承包人开据税务部门认可的全额增值税专用发票后**个工作日内硬质景观付至硬质景观工程结算价**﹪,绿化工程付至绿化工程结算价的**﹪。
*、安装工程、硬质景观工程*﹪,绿化工程**﹪作保修金(本工程绿化养护按*级标准养护,养护期为*年,安装工程、硬质景观保修期为*年(自工程竣工验收合格之日起计算)),保修期期满后*个工作日内*次性付清保修金(无息)。需更换和整改的项目保质期从整改结束经验收合格之日起算。
发包人支付每笔工程款时,承包人需提供本次付款金额税务部门认可的增值税专用发票,确保专款专用,在竣工结算付款时要提供税务部门认可的工程剩余款全部增值税专用发票。
*、在满足上述*条付款条件下,投标施工单位自行考虑总价下浮比例。
**、如在招标过程中有问题需要反映或者投诉可联系****纪律监督委员会,联系电话为****-********/********。
注:投标申请人提供的以上资格审查资料原件的彩色扫描件必须真实有效,且须保证彩色扫描件与原件*致(原件不得涂改,如有涂改须加盖原签发单位公章)、完整、清晰可辨(钢印除外),出现不符合上述任*情况的,资格审查均不予通过。
建设单位(盖章):****港利房地产开发有限公司
地址:****相山区南黎路***号港利上城国际
****年*月*日
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
寿县人民法院关于寿县寿春镇南门外紫金苑小区11号楼13...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
淮南 2024-07-08 -
砀山县人民法院关于安徽省宿州市砀山县道南轻纺生态工业园...
招标单位: 砀山县人民法院
项目金额: 28.00万元
宿州 2024-07-08 -
亳州市谯城区人民法院关于拍卖安徽省亳州市谯城区亳古路(...
招标单位: 亳州市谯城区人民法院
项目金额: 52.38万元
亳州 2024-07-08 -
安徽省池州市中级人民法院关于东至县尧渡镇纬五路皖西南汉...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 9.96万元
池州 2024-07-08 -
铜陵市先锋西村53栋104室住宅
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 27.22万元
铜陵 2024-07-08