怀化大汉龙城华龙府(2#地块)11#12#栋公区精装修工程
2024-07-04
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
*、项目概况:本项目位于****市大汉龙城,主要为住宅楼盘公区****,共*栋住宅,装修面积约****㎡,具体项目内容详见图纸及清单。 *、承包方式及范围:本项目采用包工包料方式,固定不含税综合单价合同。 *、工期:单栋**日历天。 *、投标保证金:人民币**元,开标前未缴纳投标保证金视为自动弃标,不参与评标;中标后不能以任何理由不签订合同,否则将没收投标保证金。 *、踏勘现场:招标人不统*组织踏勘现场,各投标单位自行踏勘现场,现场联系人:*静 联系电话:*********** *、付款方式:*、本工程无预付款; *、进度款按月实际完成产值的**%支付,乙方材料和人员进入施工现场起,每月**日前将已完工程量报给甲方; *、合同工程竣工验收合格,按已完工程造价的**%计算应付验收款; *、办理结算完毕后支付至总结算款的**%,余下*%的质保金。自竣工验收合格之日起满*年后扣除甲方代修的费用及相关违约金后*次性付清。 *、履约保证金:*.*.履约保证金按以下(任选*种)方式缴纳: *、现金缴纳,中标金额的*%; *、历史合作单位已批未付款项抵扣,中标金额的*%; *、不可撤销的银行保函,中标金额的*%; *.*.履约保证退还时间: 履约保证金在承包人承包的本合同内项目取得发包人的竣工验收合格证明后**个工作日内无息返还给承包人。履约保证金开具收款收据,不开具增值税发票。 *、投标条件: *、具备相关施工经验,满足施工工期要求,施工品质优良; *、所有企业证照齐全、信誉良好、营业执照、资质证书等文件均要在有效期内; *、近*年无重大安全事故,业内无不良业绩记录等。
联系方式
联系人: 杨顺文
联系电话: ***********
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
展开全文
推荐公告
更多-
衡阳市珠晖区人民法院关于FXLHY0015翡翠(A货)...
招标单位: 衡阳市珠晖区人民法院
项目金额: 暂未确定
衡阳 2024-07-07 -
2024年7月16日鉴定公告12(2024诉前鉴43号...
招标单位: 长沙市岳麓区人民法院
项目金额: 暂未确定
长沙 2024-07-07 -
慈利畜牧(湖南)团实验室试剂盒询价公告
招标单位: 慈利东方希望畜牧有限公司
项目金额: 暂未确定
张家界 2024-07-07 -
中核长沙肿瘤医院项目页岩砖采购采购公告
招标单位: 中国核工业华兴建设有限公司
项目金额: 暂未确定
长沙 2024-07-07 -
衡阳市珠晖区人民法院关于FXLHY0008翡翠(A货)...
招标单位: 衡阳市珠晖区人民法院
项目金额: 暂未确定
衡阳 2024-07-07