****车务段月山设备检修车间****（*次发包）发包公告

（项目编号：****-******-**）

*.发包条件

本发包项目****车务段月山设备检修车间****已由 中国铁路郑州局集团有限公司****车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司****车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司****车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

*.项目概况与发包范围

*.*项目概况：

月山设备检修车间党员活动室，面积约为**.*平方米，主要工作量为：封闭东面门洞*个，原水泥地面清理，铺贴地板砖**.*㎡；*周墙面处理，全部墙体制作竹纤维扣板**.*㎡，制作木质踢脚线*.*㎡；设计制作轻钢龙骨石膏板造型吊顶，顶部刷乳胶漆**.*㎡，制作石膏板天花边线**米；北面墙体暖气管道包边处理；拆除原有旧线路及设备，电路敷设，音响及布线；定制文件资料柜柜体不少于**㎡；定制**人会议桌椅*套；制作党内制度类、揭示类等揭挂展板不少于**㎡；配备投影仪*套（约****元），配备可升降幕布*套；安装筒灯不少于**个、射灯不少于*个（根据设计方案，足够照明即可）；设计、制作、安装、保洁等费用。

*.*其他的整治项目。

*.*相关事项以现场实勘为准。

*.*建设地点：****市****县****车务段月山设备检修车间。

*.*发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司****车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

*.*计划工期：**日历天。

*.*包段划分：发包范围按*个包段划分。

*.承包人资格要求

*.*本次发包要求承包人须具备：建筑装修装饰工程*级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起*年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

*.*本次发包不接受联合体承包。

*.*各承包人均可就上述包段中的*个包段承包。

*.*承包人必须是****的注册供应商，在****上完成注册并通过审核。

*.公示、报名及获取发包文件

*.*凡有意参加承包者，请于****年*月*日至****年*月**日，每日上午*时至**时**分，下午**时**分 至**时**分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到****车务段党委办公室***房间现场递交并登记。

*.承包文件的递交

*.*承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

*.*逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

*.发布公告的媒体

本次发包公告在****网络上发布。

*.联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司****车务段

地址：****省****市解放区车站街**号

邮编：******

联系人：****

电话：****-*******

电子邮件：*********@**.***

中国铁路郑州局集团

有限公司****车务段

****年*月*日