上台地门窗工程
联系电话:查看
联系电话:查看
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
****湖畔和庐项目*期****
招标公告
****宝融房地产开发有限公司就****湖畔和庐项目*期****等内容进行招标,诚挚欢迎有能力承接本工程施工的公司前来投标。具体如下:
*、 工程概况
*、 工程名称:****湖畔和庐项目*期****
*、 工程地点:****省****市经济技术开发区湾里街道北段
*、 招标范围:****湖畔和庐上台地门窗**#~**#门窗采购、制作、安装等全部工作
*、 招标形式:工程量清单招标
*、 标段数:本工程共分*个标段,标段划分方式:****湖畔和庐上台地门窗**#~**#门窗工程
*、 投标保证金金额:***元,缴纳保证金后及时在发包人招采平台上传凭证。投标保证金采用电汇形式,招标人信息如下:
户名:****宝融房地产开发有限公司
开户行:****银行股份有限公司金普新区支行
账号:***************
税号:******************
*、 中标原则:合理低价中标(不低于成本价)
*、 工程款支付方式:
① 部分工程款采用供应链金融支付和**%工抵。
② 其余详见招标文件。
*、 履约担保:合同价 *%采用银行转账形式;
**、 工程规模:
(*) 业态:住宅
(*) 本次招标含项目楼栋**#~**#全部门窗工程,建筑面积约*****㎡,结构类型为框剪结构。本次招标门窗约*****㎡。
**、 工程质量要求:所有施工要求除按照国家规范标准施工外,必须满足绿城中国规范标准(绿城中国规范标准等文件不定期更新,中标单位需无条件按照最新标准执行)
**、 工期:暂定开工日期为****年*月*日,竣工日期为****年**月**日,总工期***日历天。
**、 监理单位:****佳和项目管理有限公司
**、 总承包单位:****
*、 投标报名要求
*、 资质要求:
*、 企业要求:参加投标的单位须为绿城集团供方库内供方且经****区域评估确认的合格供方。同时需根据各单位第*方成绩、履约评估成绩及投标参与率等经招标小组综合评审通过供方。项目经理:国家*级及以上注册建造师证书且具有安全生产考核合格证*证;从事门窗幕墙施工,有*定的管理经验。
*、 本次招标 “只接受在报名截止时间前在发包人招采平台上报名,《绿城房产集团施工类关键供方名录》内的承接范围为门窗工程的合格供方”;
*、 在线报名截止时间:以发包人招采平台截止时间为准。
*、 领取标书时间: 以发包人招采平台信息为准。
*、 领取标书地点: 收到发包人招采平台发标信息后,在发包人招采平台上自行下载招标文件。
*、 招标联系人:****(工程)、曲俊翰(成本)
联系电话:***********(工程)***********(成本)
联系邮箱: \
联系地址:****市沙河口区星河*街*号深蓝国际**楼
*、 绿城中国监察投诉电话:****-********(工作日*时-**时),***********(**小时开通,绿城中国监察部张先生),投诉邮箱:***********@***.***
*、 其它:无【填写项目特殊情况】
*、 若本公告相关内容与正式发出的招标文件不*致,以正式发出的招标文件为准。
*、 为维护良好的招标秩序,招标过程中如出现下表处罚项的,我司将按相应“处罚条款”执行,凡报名参与本次投标单位,均视为已知悉并同意以下内容。
*、 如投标人未在规定时间内缴纳投标保证金,第*次违规在绿城集团范围内禁止投标*个月,第*次违规绿城集团合格供方等级降*级,在绿城集团范围内禁止投标*个月,第*次违规取消绿城合格供方资格且*年内不得再申请绿城绿城集团合格供方资质;
*、 投标过程中退出,没收投标保证金,在绿城集团范围内禁止投标*年及以上,情节严重的,取消绿城绿城集团合格供方资格定级为*级供方,且*年及以上(视情节严重情况定)不得再申请绿绿城集团合格供方资质;
*、 如招投标过程中存在串标或围标行为,没收投标保证金取消所有涉及单位绿城绿城集团合格供方资格定级为*级供方,且*年及以上(视情节严重情况定)不得再申请绿城绿城集团合格供方资质;
*、 如招投标过程中发现存在行贿行为,没收投标保证金且,在绿城集团范围内永久禁止投标;
*、 中标后未按招标人要求签订合同,没收投标保证金且取消绿城集团合格供方资格,定级为*级供方,且*年及以上(视情节严重情况定)不得再申请绿城集团合格供方资质。
招标人:****宝融房地产开发有限公司
****年*月**日
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
本溪市明山区人民法院关于辽宁省本溪市明山区解放北路永新...
招标单位: 本溪市明山区人民法院
项目金额: 暂未确定
本溪 2024-07-05 -
盘锦市兴隆台区人民法院关于OMEGA品牌手表1块(第一...
招标单位: 盘锦市兴隆台区人民法院
项目金额: 暂未确定
盘锦 2024-07-05 -
本溪市南芬区人民法院关于桓仁镇前进街06组0幢0单元1...
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
本溪 2024-07-05 -
庄河市人民法院关于SSW2405103-12翡翠挂坠(...
招标单位: 庄河市人民法院
项目金额: 暂未确定
大连 2024-07-05 -
大连铁道元墅有限公司花园酒店分公司1896花园酒店冻库...
招标单位: 丹东中联大酒店有限公司
项目金额: 9.17万元
丹东 2024-07-05