[WXBH202110009-X04]中国移动长三角(无锡)马山数据中心服务器生产组装及通信工程项目室外景观绿化工程
联系电话:查看
联系电话:查看
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国移动长*角(****)马山数据中心服务器生产组装及通信工程项目室外景观绿化工程(项目名称及标段)施工招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目中国移动长*角(****)马山数据中心服务器生产组装及通信工程项目(项目名称)已由****太湖国家旅游度假区经发局(项目审批、核准或备案机关名称)以****省投资项目备案证 锡太旅经发备[****]*号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为中国移动通信集团有限公司****分公司,建设资金来自****(资金来源),项目出资比例为政府投资:*.*%、其他国有:***.*%、私有资金:*.*%、外国政府及组织投资:*.*%、境外私人投资:*.*%。项目已具备招标条件,现对该项目室外景观绿化工程(标段)的施工进行****,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 建设地点:****市马山太湖国家旅游度假区马圩地块霞光路与水产路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 建设规模:中国移动长*角(****)马山数据中心服务器生产组装及通信工程项目室外道路面积*.**平方米,室外绿化面积*.***平方米,空中花园绿化面积***平方米,红线外配合项目主入口景观效果及边坡防护绿地面积****平方米,绿化面积合计*.*****平米。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 合同估算价:***.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 工期要求:***日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
计划开工日期:****年**月**日,竣工日期:****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*.* 其他:本项目采用智能辅助评标系统,请投标人注意招标文件内容相关要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 招标范围:施工图纸及清单范围内的绿化苗木、景观照明、植物灌溉、主入口****景墙、玻璃****景墙、胶粘石广场、维护支撑用房屋顶花园景观、局部建筑地面铺装、下沉绿地等全部工作内容,具体详见工程量清单及图纸。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.*投标人须具备: (资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投标人拟派项目负责人须具备:[园林绿化专业职称中级](含)以上 (资格),且必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||||||
(*)项目负责人不得同时在*个或者*个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*、同时在*个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; | ||||||||||||||||||||||||||||
*、将本人执(职)业资格证书同时注册在*个及以上单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(*)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同*工程项目、同*项目批文、同*施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 (*)项目负责人无行贿犯罪行为记录;或有行贿犯罪行为记录,但自记录之日起已超过*年的。 |
||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人承担过类似工程;类似工程认定标准:投标人近*年(含)来承担过类似工程(类似工程指单项合同价≥****元景观绿化工程),要求提供中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、施工合同、竣工验收证明材料(竣工验收证明材料上至少应加盖建设单位、设计单位、监理单位和施工单位*方公章,否则不予采信),以上材料缺*不可。材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等必须前后*致,能证明为同*工程,且时间顺序符合建设工程实际,如人员信息前后不*致,则须提供经发包人加盖单位公章认可的人员变更资料。类似工程金额以中标通知书或直接发包证明上的金额为准,类似工程的有效期以竣工验收证明的落款日期至本工程招标公告发布之日起向前推算。上述材料均以****市建设工程网上招投标系统**.*诚信信息库的信息为准。 自****/**/**以来,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; 自****/**/**以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; 自****/**/**以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; 投标人在投标文件递交截止时间当日,本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。 |
||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投标人不得有招标文件第*章投标人须知第*.*.*项规定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 本次招标 不接受 (接受/不接受)联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人资质要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
采用联合体投标的,应满足招标文件第*章投标人须知第*.*.*项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 招标文件获取时间为:****年**月**日 **:** 时至****年**月**日 **:** 时 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 招标文件获取方式:投标人使用“**数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取; | ||||||||||||||||||||||||||||
本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指:****市建设工程网上招投标系统**.*; | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 工具软件使用费***元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.投标截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 投标截止时间为:****年**月**日*时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.* 逾期送达的投标文件,招标人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.资格审查 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件第*章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招标采用 *合*评标法 ,评标标准和方法详见招标文件第*章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在交易中心、****市公共资源交易网、****省建设工程招标网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
泰州市海陵区海陵北路198号1608室住宅房地产
招标单位: 泰州市海陵区人民法院
项目金额: 50.00万元
泰州 2024-06-20 -
泰兴市虹桥镇江东府5幢101室住宅房地产
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 55.10万元
泰州 2024-06-20 -
靖江市靖城镇新建路133号北单元602室住宅房地产
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 68.40万元
泰州 2024-06-20 -
泰州市医药高新区会展路90号锦绣时代小区03幢104室...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 94.80万元
泰州 2024-06-20 -
南京市鼓楼区东井村3号20幢605室
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 116.00万元
南京 2024-06-20