新华街成衣大楼升级改造项目设计施工总承包招标公告
2024-04-20
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
****
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||
投资项目名称 | 新华街成衣大楼改造工程 | ||
招标项目名称 | 新华街成衣大楼升级改造项目设计施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 新华街成衣大楼升级改造项目设计施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 新华街商业大道**号 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资***.**% |
招标范围及规模 | 工程建设内容及规模:本工程坐落于新华街商业大道**号,产权证载面积为******,实际可使用面积约******(含无产权部分),土地使用权面积为******,用地类型为商业用地,本次进行整体改造升级。 | ||
招标内容 | 完成本项目设计、建设阶段全过程总承包管理和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交的工程总承包,配合办理报建、报批,配合发包人办理相关部门工程结算、财务决算审核,配合发包人的审计和审计调查等工作,具体详见设计任务书和合同约定条款。具体包括以下事项: (*)设计部分:承包范围包括方案设计、提供报建所需的工程图纸及资料、初步设计及概算,根据招标范围及限额进行施工图设计、施工图审查,现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更(含估算)、参与材料和设备看样定版及考察;装饰装修及设备定制等配套设计服务等;全过程设计服务及协调工作(含派设计代表驻现场服务);配合施工图审查工作,并协助招标人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作、施工及验收过程的配合、竣工图审核及盖章。主要工作内容详见设计任务书。 (*)施工部分:包括完成本项目所需的所有的施工工作(含施工准备,包工,包料,包工期,包质量,包安全生产,包文明施工,包劳保,周边居民施工期交通疏解,承包人应当购买的社保、施工承包管理和现场整体组织、专业协调及配合,承包范围内工程验收通过、移交、施工图预算编制、竣工图编制、结算编制、配合相关部门结(决)算审核(如有)、组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、工程保修等)。 | ||
工期(交货期) | ***日历天 | ||
最高投标限价(*元) | ****.* | ||
是否接受联合体投标 | 是 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:详见招标文件正文 项目负责人资格要求:详见招标文件正文 |
||
投标人业绩要求:无 | |||
其他要求: | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:****交易集团有限公司网站(*****://***.******.**/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | ****年*月**日 *时*分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | ****年*月**日 **时*分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | ****年*月**日 **时*分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人通过****公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前,登录****公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照****公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见:****公共资源交易中心网站。 |
开标时间 | ****年*月**日 **时*分 | 开标地点 | 第*开标室(****交易部) |
发布公告媒介 | ****交易集团有限公司(****公共资源交易中心)网站(*****://***.******.**/) | ||
招标人 | ****市****市场建设有限公司 | 联系地址 | ****市****区新华街公益路**号之****、***、***、***、***、***号商铺 |
招标人联系人 | **** | 联系电话 | ***-******** |
招标代理机构 | **** | 联系地址 | ****市东风东路***号粤海集团大厦****-****室 |
招标代理联系人 | 陈工、**** | 联系电话 | ***-******** |
招标监督机构 | ****市****区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | ***-******** |
其他依法应当载明的内容 |
- ***承包合同-新华街成衣大楼改造工程设计施工***总承包合同.****
- 招标文件-新华街成衣大楼升级改造项目设计施工总承包.***
- 招标公告-新华街成衣大楼升级改造项目设计施工总承包.***
- *-招标人声明.***
- *-招标申请函.***
- *-招标人授权委托书.***
- *-电子签名委托书.***
- *-关于前期基础资料已收集完成的说明.***
- *-资金证明.***
- ****省投资项目在线审批监管平台备案证.***
- 新华街成衣大楼升级改造项目设计任务书及现状平面图.***
- 招标公告-新华街成衣大楼升级改造项目设计施工总承包.***
- 招标文件-新华街成衣大楼升级改造项目设计施工总承包.***
- **************-**************.****
附件:
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
展开全文
推荐公告
更多-
中铁建工集团有限公司汕尾市公安局监管中心建设项目废铁处...
招标单位: 中铁建工集团第五建设有限公司
项目金额: 暂未确定
汕尾 2024-06-30 -
中铁建工集团有限公司汕尾市公安局监管中心建设项目废旧木...
招标单位: 中铁建工集团第五建设有限公司
项目金额: 暂未确定
汕尾 2024-06-30 -
河源市源城区高新区科四路商住区G1地块百盛彩虹新居1栋...
招标单位: 河源市源城区人民法院
项目金额: 17.58万元
河源 2024-06-30 -
河源市源城区高新区科四路商住区G1地块百盛彩虹新居1栋...
招标单位: 河源市源城区人民法院
项目金额: 14.07万元
河源 2024-06-30 -
河源市源城区高新区科四路商住区G1地块百盛彩虹新居1栋...
招标单位: 河源市源城区人民法院
项目金额: 26.12万元
河源 2024-06-30