德阳市旌阳区2024年高标准农田建设(增发国债)项目合同公示
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
****市****区****年高标准农田建设(增发国债)项目(****市****区****年高标准农田建设(增发国债)项目(项目名称)设计施工总承包(***))合同公告
项目名称 |
项目所在地 |
|||||
****市****区****年高标准农田建设(增发国债)项目(****市****区****年高标准农田建设(增发国债)项目(项目名称)设计施工总承包(***)) |
****市****区 |
|||||
发包人名称 |
发包人地址 |
发包人电话 |
||||
****市旌丰农业发展有限公司 |
****省****市****区*山街宝兴佳苑**栋*层**号 |
*********** |
||||
承包人名称 |
承包人地址 |
承包人电话 |
||||
****旌浚建设工程有限公司 |
****省****市****区*山街宝兴佳苑**栋*层**号 |
*********** |
||||
重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 |
重庆市江北区建新东路**号 |
***-******** |
||||
签约合同价(元) |
签约合同价(其他价格形式) |
|||||
**,***,***.** |
无 |
|||||
签订合同日期(施工、监理适用) |
计划开工日期 |
计划交工日期 |
计划竣工日期 |
|||
******** |
******** |
******** |
******** |
|||
签订合同日期(勘察、设计、货物适用) |
计划开始日期 |
计划完成日期 |
||||
******** |
******** |
******** |
||||
承包人承担的工作 |
质量要求 |
|||||
①设计范围包括但不限于本项目的施工图设计、新增及变更设计、施工期间现场服务等及后续服务等工作。包括整个施工图设计、新增及变更设计、参加交(竣)工验收、资料归档并移交、后续设计配合工作等;②施工范围包括但不限于设计范围内的所有工作内容,按设计、施工总承包模式进行设计范围内的工程施工。且包含本项目的场平工程及因施工造成周边道路、水渠、管网等的损坏恢复,以及机电设备采购及安装工程和金属结构设备采购及安装工程,竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。 |
(*)设计质量要求:达到国家及行业现行相关设计规范的合格标准并满足施工要求。(*)施工质量要求:符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格标准。 |
|||||
承包人项目经理(施工适用) |
证件及证号 |
技术负责人(项目总工) |
证件及证号 |
|||
董蓉(项目负责人/施工负责人) |
*级建造师(水利水电工程)川**************** |
熊建宁(设计负责人) |
注册土木工程师(水利水电工程)******* |
|||
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) |
证件及证号 |
|||||
/ |
/ |
|||||
项目描述 |
||||||
备注(应至少注明是否为第*中标候选人及不选择第*中标候选人的理由) |
第*中标候选人 |
|||||
注: *.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
*.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 |
承包人地址 |
承包人电话 |
甲公司 |
…… |
…… |
乙公司 |
…… |
…… |
丙公司 |
…… |
…… |
*.签约合同价(其他格式形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮**%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
*.日期(年 月 日)的格式统*以阿拉伯数字表示。如:****年*月*日,填写为********;****年*月,填写为******;****年,填写为****;****/*/** *:**:**填写为********-*:**:**。
*.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
*.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档*起上传到全国公共资源交易平台(****省)。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。
* / **
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
金堂县赵镇街道金凤路555号地下室3栋-1层1747号
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
成都 2024-07-09 -
金堂县赵镇街道金凤路555号地下室3栋-1层1748号
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
成都 2024-07-09 -
金堂县赵镇街道金凤路555号地下室3栋-1层1754号
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
成都 2024-07-09 -
金堂县赵镇街道金凤路555号地下室3栋-1层1758号
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
成都 2024-07-09 -
金堂县赵镇街道金凤路555号地下室3栋-1层1762号
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
成都 2024-07-09