河津市尚都壹号项目合作开发建设招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
*.招标条件
****受****市新耿*货有限公司等*个企业的委托,对本项目进行****。现将有关事项公告如下,欢迎符合条件的投标人参加投标。
*.项目概况与招标范围
*.*项目名称:****市尚都*号项目****
*.*项目编号:****-****-****
*.*包号划分:本次采购共设*包;
*.*招标内容:****市尚都*号主要规划建设*栋*层商业、公寓及相关配套设施等,总建筑面积约为*****.**平米,其中地上建筑面积:*****.**平米,容积率约为:*.**,建筑密度:**%,停车位:机动车停车位***个,由建设单位与开发商****,建设单位提供土地,开发商全额出资建设,开发商承担的建设内容为该项目设计范围内的全部工程,包括土建、安装、外立面装修、地面硬化、亮化、绿化等。具体服务范围及所应达到的要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准;
*.*项目投资概算:约*****元
*.*项目金额:建设单位在项目具备国家规定的转让条件时将土地使用权及建筑物转让到开发商名下,开发商同时*次性返还建设单位****元以上的土地出让金。项目建成后,*层建筑归建设单位所有,其余建筑归开发商所有。开发商必须将*层全部建筑物所有权无偿转让给建设单位。
*.*项目地点:****市新耿街以西,华兴路以南
*.投标人资格要求
*.*具备独立的法人资格;
*.*具有独立承担民事责任能力,具备供应商合法注册的法人营业执照;
*.*具备有效的基本账户开户许可证或基本开户银行出具的基本账户信息资料;
*.*开发商须具备国家住建部门颁发的*级及以上房地产开发资质,其帐面货币资金或银行授信额不低于*****元;
*.*有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
*.*具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
*.*投标人信誉良好,近*年内无行贿犯罪记录,未被列入“信用中国”网站失信黑名单中;
*.*单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本招标项目投标,否则,投标无效;
*.*本项目不允许联合体投标。
*.**开发商在中标公示后*日内向建设单位交纳*****元的项目保证金。如果开工后因非政府因素停工*个月以上导致建设用地及建筑物被政府收回处置,其形成的损失由开发商全部承担,已缴纳的*****元项目保证金不予退还。
*.招标文件的获取
*.*凡有意参加投标者,请于****年**月**日至****年**月**日,每日上午*时**分至**时**分,下午**时**分至**时**分,在招标代理机构(****市槐东南路国土公寓*单元***室)获取招标文件。
*.*招标文件售价:人民币***元(过期不售,售后不退)。
*.*投标人获取招标文件须携带的资料:
(*)法定代表人需提交身份证;若授权委托代理人需提交身份证及含法定代表人身份证复印件的授权委托书;(*)营业执照;(*)基本账户开户许可证或基本开户银行出具的基本账户信息资料;(*)国家住建部门颁发的*级及以上房地产开发资质、其帐面货币资金或银行授信额不低于*****元证明材料;(*)近*年内无行贿犯罪查询结果网页截图(查询渠道“中国裁判文书网(****://******.*****.***.**/)”;(*)投标人信用信息查询结果截图(查询渠道为“信用中国”网站(***.***********.***.**)、要求投标人未被列入失信黑名单中)。
以上资料需提供证件的有效原件和复印件:原件核对后退回,复印件*份(加盖单位公章)留存。
*.投标文件的递交
*.*投标文件递交的截止时间(同开标时间)****年**月**日**时**分。
*.*投标文件递交地点(同开标地点)****市槐东南路国土公寓*单元****会议室。
*.*未密封的、逾期送达的、未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
*.发布公告的媒体
本次招标公告在《****招标采购服务平台》上发布。
*.联系方式
招标人:****市新耿*货有限公司等*个企业
地址:****市新耿街
邮 编:******
联系人:****
电话:***********
招标代理机构:****
地址:****市槐东南路国土公寓*单元***室
邮编:******
联系人:****
电话:***********
电子邮件:*********@***.***
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
环科山西尘泥楼安全隐患治理工程总承包(EPC)[招标公...
招标单位: 宝武环科山西资源循环利用有限公司
项目金额: 暂未确定
太原 2024-06-29 -
中铁六局忻州国道改建工程LJ5项目部运梁车运输费询价
招标单位: 中铁六局集团有限公司
项目金额: 暂未确定
忻州 2024-06-29 -
太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司尖山铁矿南排土场在线...
招标单位: 太原钢铁(集团)有限公司
项目金额: 暂未确定
太原 2024-06-29 -
侯马市人民法院关于侯马市晋秀苑10号楼1单元16层西户...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 63.25万元
临汾 2024-06-28 -
长治市潞州区人民法院关于编号:QA020银和田玉碧玉狐...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
长治 2024-06-28