茂名市疾病预防控制中心应急检验能力填平补齐项目建设工程施工招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
进场编号:*******
*. 招标条件
本招标项目 ****市疾病预防控制中心应急检验能力填平补齐项目建设工程 已由 ****市发展和改革局 以 茂发改社[****]***号、茂财社函[****]**号 文批准立项建设。招标人为 ****市疾病预防控制中心 ,建设资金来自 ****外,项目建设缺口资金可申请地方政府债券资金和地方财政补助资金解决 ,项目已具备招标条件,现对该项目施工总承包采用资格后审方式进行****。
*. 工程概况与招标内容
*.* 工程概况:项目拟对市疾控中心主楼及原卫生监督大楼进行改造,改扩建面积 **** 平方米,其中市疾控中心主楼 *-* 楼改造为新理化实验室,改造面积 ****平方米;原卫生监督大楼*-* 楼改造为新微生物实验室,改造面积 **** 平方米;微生物实验楼增设货梯*台,增加建筑面积 **平方米。(具体工作内容以招标文件、施工合同、招标图纸及有关资料说明等为准)。
*.*招标范围:⑴装修工程:包括拆除工程、砌筑工程、防水工程、铝合金门窗工程及室内地面瓷砖和***面层,墙面彩钢夹芯板隔断、天花彩钢板复合夹芯板吊顶等;⑵电梯工程:包括基础工程、钢结构工程、砌筑工程、防水工程、铝合金门窗工程及室内装饰包括地面、墙面、天花的室内装饰等;⑶安装工程:包括通风空调工程、强电工程、弱电工程、自控工程、工艺管道工程、给排水工程、污水处理系统工程、气体消防工程、微生物处理系统工程、尾气吸收系统工程、信息管理系统工程等。
*.*施工工期:工期总日历天数:***天。以总监理工程师发出的开工令之日起计算。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*.* 招标控制价:**,***,***.**元。
*. 投标人资格要求
*.*投标人须具备 建筑工程施工总承包*级或以上 资质,营业执照和施工企业安全生产许可证有效;****省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记,且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。
*.*拟委任的项目经理须持有 建筑工程专业*级或以上 建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格证*证,目前未在其它在建项目担任项目经理。
*.*“信用中国”网站(***.***********.***.**)查询:投标人被人民法院列为失信被执行人的,投标活动依法予以限制,不接受其投标。
*.*本次招标不接受联合体投标。
*.*根据****省公共资源交易平台(试运行)(****市)要求,投标人及拟委派的项目经理等人员在投标截止时间前应已在****省公共资源交易平台(试运行)(****市)办理企业信息登记,企业信息登记的办理详见****省公共资源交易平台(试运行)(****市)网站服务指南栏目。
*. 招标文件的获取
*.*招标文件于 **** 年**月** 日发出,投标人自行登录****省公共资源交易平台(试运行)(****市)(****://***.******.***.**/****/*******/)首页“建设工程-招标公告”找到本项目的招标公告后,下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件的,均可直接参与本项目的投标。
*.发布公告日期、递交投标文件时间与开标时间:
*.* 公告发布日期(含本日) ****年 ** 月 **日至 **** 年 ** 月 ** 日;
*.*递交投标文件起始时间: **** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分;
截止时间: **** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分;
*.*开标时间:**** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分;
地点:****市油城*路金源盛世*、*号楼*层开标室。
*.*递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化,请密切留意相关的公告或通知。
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
*.定标时间和地点
具体时间、地点由招标人另行告知。
*. 投标注意事项
*.*投标人若对招标文件有疑问,在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字证书登*进行网上提问,要求招标人对招标文件予以澄清。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统*做出澄清和解答,并发布在****省公共资源交易平台(试运行)(****市)网站。投标人应自行留意招标人(或招标代理)发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则,造成的*切后果由投标人自行承担。
*.*对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容,投标人可向招标人提出异议。
*.*要求投标人的企业法定代表人或拟委派本项目的项目经理作为委托代理人准时参加开标会,且需在开标截止时间前进场做签到工作,开标时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件(法定代表人出席开标会的,则无需提供)和投标保证金银行保函原件或投标保证金保证保险保函原件(投标保证金如采用银行转账形式可不提供保函原件)。
投标人采用现金转账方式递交投标保证金的,须将投标保证金与本项目进行绑定,绑定成功后才能被认定为完成缴交投标保证金义务;若投标人未能在投标截止时间前完成投标保证金绑定,导致投标保证金未能在****省公共资源交易平台(试运行)(****市)数据库显示的,视为投标保证金无效。具体操作详见****省公共资源交易平台(试运行)(****市)通知公告栏“关于基本户保证金专用账户账号的通知及操作指引”。
*. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在****省公共资源交易平台(试运行)(****市)网站、****省招标投标监管网上发布。
*. 联系方式
招 标 人:****市疾病预防控制中心
地 址:****市****开发区天桥路***号办公室
联 系 人: 吴先生 电话:****-*******
招标代理:****
地 址:****市油城*路***号大院*号楼*楼
联系人:**** 电话:****-*******
监督部门:****市建设工程招标投标办公室
电话:****-*******、****-*******
****市疾病预防控制中心
****年 ** 月 ** 日
关于做好疫情防控下公共资源交易工作的公告
各市场主体:
当前我省出现本土新冠肺炎病例,疫情防控形势严峻复杂,存在跨省跨市传播风险,为进*步加强疫情防控工作,现就做好疫情防控期间开展公共资源交易活动有关事项公告如下:
*、前往****市公共资源交易中心参与招投标活动的招标人(招标代理机构)、投标人、评标专家及参加开评标活动的相关人员,请遵守交易中心管理秩序,服从工作人员指引,戴口罩,测体温,通过手机扫码并出示粤康码,显示绿码的人员方可进入,对无法证明健康状况和黄码人员作劝退处理,对红码人员上报市防疫部门处置。
*、在疫情期间前往市公共资源交易中心参与招投标活动的各方主体,不得指派不符合防疫防控管理要求的人员参加开评标活动;中、高风险、重点防疫地区的人员确需参与招投标项目的,要出具**小时内核酸检测阴性证明并严格按要求做好相关防护措施。
特此公告。
****市公共资源交易中心
****年*月**日
****市疾病预防控制中心应急检验能力填平补齐项目建设工程 正稿 封面盖章.***
****市疾病预防控制中心应急检验能力填平补齐项目-清单.****
![](https://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
广州农村产权交易所有限公司设计与建设粮食展示交易中心服...
招标单位: 广州农村产权交易所有限公司
项目金额: 10.00万元
广州 2024-08-23 -
广州发展从化区鳌头镇凤岐村等2个农光互补分布式光伏项目...
招标单位: 广州发展新能源集团股份有限公司
项目金额: 暂未确定
广州 2024-08-23 -
茂名市茂南区人民法院关于茂名市茂南区站前七路33号大院...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 10.28万元
茂名 2024-08-23 -
茂名市茂南区人民法院关于茂名市茂南区站前七路33号大院...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 9.44万元
茂名 2024-08-23 -
茂名市茂南区人民法院关于茂名市茂南区站前七路33号大院...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 6.22万元
茂名 2024-08-23