大新镇2020年中山村“一事一议”道路建设工程招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
*、****市大新镇中山村经济合作社的大新镇****年中山村“*事*议”****已经批准建设。工程所需资金来源是**** ,现已落实。该工程已基本具备开工条件,建设单位尚未确定施工单位,根据招投标有关法律、法规、规章的规定,现邀请合格的潜在投标人参加本工程的资格预审,通过本次公开招标发包方式确定施工单位。
*、****受招标人委托具体负责本工程招标事宜。
*、工程概况:工程地点:大新镇。 工程规模:大新镇****年中山村“*事*议”****:为**组道路新建,该工程位于大新镇,包含新建混凝土路面积约****平方米,具体工程量与做法详清单。
计划开、竣工时间:****年*月**日至****年 *月 **日,招标工期:**日历天。
*、本次招标工程共分*个标段,招标内容:同工程规模。估算价***元。
*、申请人应当具备的主要资格条件
(*)申请人资质类别和等级:必须具有独立法人资格的市政公用工程施工总承包企业资质等级*级及*级
以上; 并且投标申请人必须是已加入****年度****市政府投资建设工程预选承包商名录(市政公用)*
级及以上或****年度****市政府投资建筑工程预选承包商名录(市政公用)Ⅲ组及以上。
(*)选派项目负责人条件要求:市政公用工程*级(含)以上注册建造师执业资格;具备有效的安全生产考核合格证书*证。
(*)企业业绩、信誉:良好;项目负责人业绩、信誉: 良好 ;
(*)报名时需提供:企业营业执照(原件及复印件)、资质证书、安全生产许可证(原件及复印件)、建造师注册证书、安全生产考核合格*类证书(原件及复印件),委托代理人必须为本企业在职职工,出示本人身份证,并附有本单位法人委托书(原件)、委托人和项目负责人近*个月(****年**月至****年*月)养老保险原件或有*维码标记的社保个人缴费清单打印件,以及加盖单位公章的书面报名申请书(含传真号、邮箱、联系电话、联系人姓名)等相关材料,以上提供的所有复印件按序装订成册,并加盖单位公章。
*、请申请人于 ****年*月**日至****年*月**日每天上午 *时** 至下午 **时到 ****(****市杨舍镇公园路***号*楼)报名(资格预审在报名时当场进行)。
*、投标申请人资格预审合格至少应当满足的条件:
(*)有独立订立合同的能力;
(*)企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定;
(*)以联合体形式投标的,联合体的资格(资质)条件必须符合资格预审文件或招标文件要求,并附有共同投标协议(本工程不采用);
(*)企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证(相关规定不作要求的除外);
(*)项目负责人必须满足下列条件: ①项目负责人不得同时在*个或者*个以上单位受聘或者执业: *、同时在*个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; *、将本人执(职)业资格证书同时注册在*个及以上单位。 ②项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满 * 个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同*工程项目、同*项目批文、同*施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 ③项目负责人无行贿犯罪行为记录;或者有行贿犯罪行为记录,但自记录之日起已超过 * 年的。
(*)资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之*: ①为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); ②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的; ③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为*个法定代表人的,或者相互控股、参股的; ④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的; ⑤单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位; ⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内; ⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的; ⑧投标人近*年内有行贿犯罪行为且被记录,或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过*年的。 ⑨在“信用中国”网站(***.***********.***.**),投标人被列为失信被执行人的,详见苏信用办(****)**号。
(*) 符合法律、法规规定的其他条件。
*、确定潜在投标人方法:资格预审合格的投标单位全部入围参加投标。
*、评标办法: 经评审的最低投标价法
**、发包人:****市大新镇中山村经济合作社
发包人地址:****市大新镇中山村
联系人:**** 电话:***********
**、招标代理机构:****
招标代理机构地址:****市杨舍镇公园路***号*楼
联系人:**** 传真:****-******** 电话:****-********
本公告发布时间为:****年*月**日至****年*月**日
招标代理机构(公章):****
****年*月**日
推荐公告
更多-
淮安市淮阴区人民法院关于淮安市经济开发区广州北路2号1...
招标单位: 淮安市淮阴区人民法院项目金额: 34.79万元淮安 2024-09-20
-
9月26日稻谷销售交易公告-常州粮食和物资储备有限责任...
招标单位: 常州粮食和物资储备有限责任公司项目金额: 暂未确定常州 2024-09-20
-
苏州市吴中区人民法院关于车牌号为苏EQM838的机动车...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 2.34万元苏州 2024-09-20
-
仪征市人民法院关于仪征市解放东路830号宝能睿城地下车...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 8.54万元扬州 2024-09-20
-
采购项目院内调研公告-2024.09第3批
招标单位: 常州市中医医院项目金额: 暂未确定常州 2024-09-20