余干县S208谢岗线余干县鹭鸶港至九龙段公路绿化工程招标公告
2020-01-22
纠错
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看
正文
招标公告
*.
招标条件
本招标项目
****谢岗线****县鹭鸶港至*龙段公路****已由
****县发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以
干发改字[****]*号 (批文名称及编号)批准建设,项目业主为
****县农村公路建设指挥部办公室,建设资金来自
****(资金来源),项目出资比例为
***%,本项目已具备招标条件,采取公开摇号的方式确定施工单位,现对该项目的施工进行公开摇号。
*.
项目概况与招标范围
*.* 本次招标的****谢岗线****县鹭鸶港至*龙段公路****,划分为 * 个标段。
*.* 本项目计划工期:拟于**
**
年
*
月开工,**
**
年
*
月竣工,总工期为
*
个月。
*.* 招标范围:工程量清单及设计图纸上包含的所有内容(详见工程量清单)。
*.* 建设地点:
****县境内
。
*.
*
质量要求:
达到国家施工验收规范标准合格及以上
。
*.*
招标要约价:******
元
。
*.
投标人资格要求:
*.* 本次招标要求投标人须具有独立企业法人资格,具有公路工程施工总承包*级以上(含*级)资质。
*.* 外埠企业办理了进赣备案手续。
*.* 注册建造师类别和等级:拟派注册建造师具备公路工程专业*级(含)以上资质。(不含临时)
*.* 投标人需为****县****元以下政府性投资交通建设工程施工企业库中备案单位。
*.* 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*标段投标,否则,相关投标均无效。
*.* 在“信用中国”网站(****://***.***********.***.**/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
*.* 本次招标
不接受联合体投标。
*.
招标文件的获取
凡有意参加摇号并在****县****元以下政府性投资交通建设工程施工企业库备案的投标单位,请于****年*月**日至****年*月*日在****县人民政府网下载招标文件。
*.
投标文件的递交及相关事宜
*.*招标人不组织进行工程现场踏勘和投标预备会。
*.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年*月*日**:**。
*.*开标时,投标人的法
定代表人(或其委托代理人)必须到场,持法定代表人证书或法定代表人资格证明文件及本人身份证(或委托代理人的授权委托书及本人身份证)签到,否则按自动弃权处理,该投标人不得参加开标会。
*.*逾期送达的投标文件不予受理。
*.*本次招标资格审查方式采用资格后审,公开摇号。
*.*有关本工程招投标的其它事宜,请与招标人或招标代理机构联系。
注:本工程开标当天涉及的所有时间均以
****县公共资源交易中心服务器显示时间为准。
*.
发布公告的媒介
本次招标公告同时在
****县公共资源交易网(****://***.********.***/)、****县人民政府网(****://***.*****.***.**/)上发布。
*.
联系方式
招标人:****县农村公路建设指挥部办公室
联系人: **** 联系电话:***********
招标代理机构:****
联系人:**** 联系电话:***********
展开全文
推荐公告
更多-
南昌市安义县龙津镇新河尚品小区2B号楼104商铺
招标单位: 安义县人民法院项目金额: 暂未确定南昌 2024-04-26
-
南昌铁路运输中级法院关于南昌县象湖新城八月湖路699号...
招标单位: 南昌豪佳实业有限公司项目金额: 7.84万元南昌 2024-04-26
-
江西省南昌市中级人民法院关于市炳辉路北侧安泰东方丽都2...
招标单位: 江西省南昌市中级人民法院项目金额: 62.23万元南昌 2024-04-26
-
分宜县人民法院关于翡翠原石(商品编号AC012)一件(...
招标单位: 分宜县人民法院项目金额: 100.00元新余 2024-04-26
-
江西省南昌市中级人民法院关于市炳辉路北侧安泰东方丽都2...
招标单位: 江西省南昌市中级人民法院项目金额: 58.88万元南昌 2024-04-26