印江自治县人民医院建设项目EPC总承包工程净化工程专业分包招标
联系电话:查看
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
第*条 投标人资格预审及要求
*.*本招标工程面向招标人的是合格分包企业名册中与公司合作好且具同类工程施工实力劳动力协调能力强的分包队*并通过资格预审的投标人,同时投标人须是认同本工程分包合同的,才有资格参加本工程的投标报价。
*.*投标人的资格要求:
*.*.*投标人应具备要求该专业承包单位同时具备建筑装修装饰工程专业承包*级(含)以上资质、机电设备安装工程专业承包*级(含)以上资质及建筑智能化工程专业承包*级(含)以上资质或电子与智能化专业承包*级(含)以上资质、***的压力管道设计和安装资质,注册资本金在*****元以上,项目经理部施工过类似工程;组织机构健全,自身管理到位,总体协调,调配能力强且稳定、用工手续齐全的成建制施工队*,并且未有违纪等。
*.*.*投标人应具有完成招标人工程工期、质量、安全、文明施工等计划的能力和措施办法,并且有足够的流动资金给予支持。
*.*.*投标人应服从招标人项目经理部的安排、指挥、调配。投标人应按招标人的管理体制与要求,配置项目管理班子(项目经理、生产经理、技术负责人、质检员、安全员、资料管理员、各专业工长、劳动力管理员、后勤管理人员等),管理人员和特殊工种作业人员必须全部持证上岗(各种人员应持有效证件,否则因此造成*切社会和经济责任全部由投标人承担。),未经招标人同意不得中途更换项目管理人员,并保证及时足额兑付工人工资以及按照政府职能部门及总包的有关规定及时办理相关手续、保险、实名制管理等。
*.*.*招标人月度考核时,因投标人的责任,投标人的工程工期、质量、安全、文明施工等达不到招标人计划要求经招标人书面责令投标人限期整改,投标人仍达不到招标人要求时,招标人除按投标人投标承诺书和工程分包合同约定予以处罚外,有权提前解除工程分包合同和更换投标人,投标人不得有任何异议,并且承担相应的经济和法律责任。
*.*.*在施工过程中,发生投标人项目管理人员无理取闹,拒不服从招标人,安排、指挥、调配和管理或管理人员和特殊工种作业人员无证上岗时,招标人项目经理部有权要求投标人在规定时间内替换不称职的项目管理人员和无证上岗人员,如不能按时替换,或达不到招标人的要求,招标人有权提前解除工程分包合同,投标人不得有任何异议,并且承担相应的经济和法律责任。总包有权要求投标人管理人员及劳务人员保持相对稳定,变动率不得大于*%。
*.*.*投标人必须确保季节性施工人员质量和数量,如果出现劳动力不足、工作质量差等问题,影响了工程质量和工期进度的,招标人和招标人项目经理部有权另行安排其他施工队*插入施工。另行安排的施工队*所完成工程量按投标人中标价的*.*倍结算,同时,该款项将从招标人向投标人支付的结算款中予以扣除,投标人不得有异议,并承担由此给招标人所造成的相应经济损失。
*.*.*投标人违反本招标文件第*.*.*、*.*.*、*.*.*、*.*.*条时,投标人应在接到招标人退场通知书后*日内无条件退场,同时签订解除工程分包合同及退场协议,并在**日内办理完结算和相关事宜。否则,因此给招标人造成的经济损失全部由投标人承担。
第*条 工程概况
*.*工程名称:****自治县人民医院建设项目***总承包工程;
*.*工程地点:********县峨岭镇冯家寨;
*.* 建设单位:****土家族苗族自治县人民医院;
*.* 承包方式:采用包工包料的专业分包形式
*.*建筑面积:总建筑面积约********。
*.*结构类型:框架。
第*条 现场情况简介
*.*工程周边环境:********县峨岭镇冯家寨。
*.*现场机械配置:___室外施工电梯___。
*.*生产、生活区设置:__不提供工人住宿板房___ 。
*.*临电:招标人只提供_到电源*级箱;临水:招标人只提供至各楼层主立管阀门处;施工用水、电费用由招标人提供,但分包方应节约使用,其余全部均由投标人提供。
*.*投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察,以获取需要由自己负责的有关投标准备和签署分包合同所需的所有资料及信息。考察现场的费用由投标人自己承担。
第*条 招标要求
*.*根据****市相关《建设工程施工分包招标投标管理办法》的规定,结合我公司的实际情况,本工程采用****方式,邀请*家投标人参加该工程招投标并从中择优选择*家投标人进场施工。
*.*招标范围:
*.*.*依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等的要求,本工程承包内容包括图纸范围内及工程量清单范围内的净化工程(包括且不限于:*,医技楼:*层***、*层中心供应室、*层检验中心、*层透析中心、*层输血科、*层手术中心卫生通过区、*层洁净手术部、*层***、*层病理科的装饰装修、暖通、电气、卫生洁具等工程;*,住院楼:*层产房、*层****的装饰装修、暖通、电气、卫生洁具等工程;*,工程区域的医疗气体工程;*,供应室专用设备;(无影灯、吊塔吊桥、手术床等专用设备不在本次招标范围内)*,以上项目的设备材料的供应、安装、调试、检测、验收及与总承包单位和其它专业承包单位的协调配合等。
*.*.* 除上述工作外,由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、检测及有效运行所必须的全部工作。
*.*工期目标:
*.*.*合同工期天数:*** 日历天;
*.*.*计划开工日期:****年*月_**日。
*.*.*计划竣工日期:****年*月 **日。
*.*工程质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范标准。
*.*安全文明施工、企业**形象目标:____/_____。
*.*其它目标:达到招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标的要求。
*.*机械设备供应:除室外施工电梯外,其余均由投标人自行解决。
*.* 材料供应:完成上述工作所需的全部设备材料。
*.*个人安全防护用品供应:个人安全防护用品由投标人负责,投标人按招标人的批准的方案实施,所需费用由投标人承担。
*.**投标保证金及投标费用:
*.**.*投标人领取招标文件时,招标人收取投标人投标保证金和招标文件资料费(投标保证金 / *元;招标文件资料费_***_元)。投标保证金可用支票或现金,中标人的投标保证金不退还,以此转为工程履约保证金,在工程竣工结算完毕后**日内无息退还,未中标的投标人在接到未中标通知书后**日内无息返还投标人;招标文件及资料费不论中标与否均不退还。同时招标人承诺严格按照双方履约支付工程款。
*.**.*投标人应承担其投标文件准备与递交所涉及的所有费用。
第*条 投标报价要求:
*.*采用总价下浮率(总价按照《****省****版工程计价定额》执行下浮)招标的方式,投标人根据企业自身情况自报工程结算后总价优惠下浮,招标人根据投标人自报的总价优惠下浮率进行评分。
(*)该下浮率为总价下浮,但规费和税金不参与下浮;
(*)定额计价依据:根据《****省****版工程计价定额》及相应调整文件取费后进行计价取费;在工程实施期间,****年**月**日前出现****省相关职能部门颁布新定额出台调价文件做相应调整,****年**月**日及以后版本的调价文件规定不做相应调整。
(*)定额中未计价材料按中标人每次申报完成产值前*月的****省建设工程定额管理总站颁布的《****省建设工程造价信息(****市)》中的相应价格执行,执行投标人自报总价下浮率;
(*) 若《****省建设工程造价信息(****市)》未包含的材料,如其中含有招标人已经通过建设单位、监理公司、其他参建单位等共同询价确认其材料结算单价的,分包(中标)人直接执行招标人确认的材料结算单价,若未包含则通过分包(中标)人组织建设单位、招标人、监理公司、其他参建单位等共同询价后确定其材料结算单价。以上材料结算单价为材料单价(到工地价)+采保费(按定额规定执行)等费用后的合价,询价材料执行投标人自报总价下浮率。
(*)本工程工程量的认定:按经审查合格施工图、********省计价定额相应计算规则计算工程量,变更量及新增项目量按建设单位现场代表、项目管理公司代表、监理单位和承包人根据相关规定的度量单位和计量方法签认计量。
第*条 工程分包承包费结算与支付:
*.*按承包人完成总工程量**%,收回进度款之后按照分包人完成工程进度的**%支付进度款。
*.*工程竣工、完成“*方验收”,完成向业主或其指定的单位移交,并经双方书面确认后 **个工作日内,支付至合同价款的 **%。
*.*当总包整体工程竣工验收合格且完成竣工备案后且公司结算审批完成后支付至结算总价的**%,剩余*%作为质量保修金。
*.*质量保修金为工程结算总价的 * %,质保期满后 **工作日内,扣除发生的保修费用后无息结清,但并不因已支付工程保修费而免除分包单位因施工质量问题在设计使用年限内承担的责任。本分包工程保修期为*年,保修期自整个总承包工程竣工验收合格之日开始计算。承包人向分包人付款以承包人收到发包人支付的相应款项为前提。付款时分包人向承包人提供建筑业分包增值税专用发票。
第*条 投标须知
*.*投标文件组成:
*.*.*企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、银行开户许可证、法人委托书等(详见附件);
*.*.*项目经理部(施工队)组织架构名单,项目经理及主要管理人员施工过类似工程,分包企业近期所施工工程质量、获得的荣誉称号等相关资料*览表;
*.*.*承诺书:应包括承诺达不到质量目标、工期目标、安全文明施工目标和企业**形象目标和招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标以及达不到****市政府相关管理文件中(含实名制管理)的规定时,如何承担相应的经济和社会责任详见附件*《承诺书》;
*.*.*投标报价表;
*.*.*分包项目投标书(*正*副)详见附件*;
*.*.*施工方案(包括质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求等);
*.*.*投标人实力情况(包括企业资质、本工程项目经理资质、本工程管理人员比例、特种作业人员持证率、操作人员持证率)。
*.*.* 材料品牌表详见附件*
*.*招标人将于****年 *月**日 *:** 时整在****自治县人民医院建设项目***总承包工程项目部发放招标文件(地址:********县峨岭镇冯家寨);同地同日同时召开招标答疑会。
*.*投标截止时间为****年 *月 **日 *:** 时,投标人应将投标文件密封,需填写密封日期,按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章,并于****年 *月**日 *:** 时前送达********自治县人民医院建设项目***总承包工程项目部(地址:********县峨岭镇冯家寨)。
*.*投标人在获得招标文件后,如果有问题需招标人解释和答疑的,应在开标会议前,向招标人提出书面质疑文件。
第*条 开标须知
*.*本工程于****年 *月**日 *:** 时在********自治县人民医院建设项目***总承包工程项目部(地址:********县峨岭镇冯家寨),请各投标人准时进入会场。
*.*开标时,有下列情况之*的,应当作为无效投标文件,不进入评标。
*.*.*投标文件未按招标文件要求密封的;
*.*.*投标人未按投标文件规定交纳投标保证金的;(不适用)
*.*.*投标文件少于招标文件要求份数;
*.*.*投标文件的内容与招标文件的要求属实质性不符合;
*.*.*投标报价金额或单价超过标底合成价的-%至+%以外;(不适用)
*.*.*投标文件未承诺招标文件管理目标;
*.*.*投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。
*.*.*投标文件内容不全,关键内容字迹模糊,无法辨认的;
第*条 评标和中标须知
*.*本工程由招标人组织的评标委员会进行评标,评标委员会由劳动经济、工程技术、经营管理、施工安全等方面的专业人员组成。
*.*本工程按〖中建*局招标评标表〗进行评标,并评出中标人。
*.*投标人*但中标不能在限定时间内与招标人签订合同的,视为自动放弃。
*.*招标人具有对未中标单位不解释其未中标理由的权力。
*.*招标人将本工程的招标投标情况以书面报告形式向相关招投标管理机构备案,得到回复通过后,向中标人和未中标人发中标通知书和未中标通知书。
*.*中标人须在接到中标通知书之日起*日内到相关建设工程专业分包发包承包中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。
第*条 评标办法
条款号 |
条款内容 |
评审因素 |
评审标准 |
|
**.*.* |
形式评审标准 |
投标人名称 |
与营业执照、资质证书、安全生产许可证*致 |
|
投标函签字盖章 |
加盖单位鲜章且有法定代表人或其委托代理人签字。 |
|||
投标文件格式 |
符合 “投标文件格式”的要求 |
|||
报价唯* |
只能有*个有效报价 |
|||
**.*.* |
资格评审标准 |
营业执照 |
具备有效的营业执照 |
|
资质等级 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
项目经理 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
施工负责人 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
施工技术负责人 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
项目管理机构及人员 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
其他要求 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
**.*.* |
响应性评审标准 |
投标报价 |
符合 “投标人须知”规定 |
|
投标内容 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
工期 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
质量标准 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
投标有效期 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
权利义务 |
符合 “投标人须知”规定 |
|||
承办人建议 |
符合 “发包人要求”的规定 |
|||
条款内容 |
编列内容 |
|||
**.*.* |
分值构成(总分 *** 分) |
*、承包人实施方案:**分 *、项目管理机构及其他因素:*分 *、深化设计等其他:*分 *、投标报价:**分 (分值计算保留至小数点后 * 位) |
||
**.*.* |
评标基准价计算方法 |
|||
**.*.* |
承包人实施方案(**分) |
施工方案与技术措施 |
好得*-*(含本数)分,*般得*(不含本数)-*.*(含本数)分,差得*.*分(不含本数)-*.*(含本数)分缺项得*分。 |
|
质量保证措施 |
好得*-*(含本数)分,*般得*(不含本数)-*.*(含本数)分,差得*.*分(不含本数)-*.*(含本数)分缺项得*分。 |
|||
施工总进度及保证措施 |
好得*-*(含本数)分,*般得*(不含本数)-*.*(含本数)分,差得*.*分(不含本数)-*.*(含本数)分缺项得*分。 |
|||
施工安全措施 |
好得*-*(含本数)分,*般得*(不含本数)-*.*(含本数)分,差得*.*分(不含本数)-*.*(含本数)分缺项得*分。 |
|||
文明施工措施 |
好得*-*(含本数)分,*般得*(不含本数)-*.*(含本数)分,差得*.*分(不含本数)-*.*(含本数)分缺项得*分。 |
|||
施工场地治安保卫管理 |
好得*分,*般得*(不含本数)-*.*(含本数)分,差得*.*(不含本数)-*.*(含本数)分,缺项得*分。 |
|||
施工环保措施 |
好得*分,*般得*.*(不含本数)-*.*(含本数)分, 差*.*(不含本数)-*(含本数)分,缺项得*分。 |
|||
冬季雨季施工措施 |
好得*分,*般得*.*(不含本数)-*.**(含本数)分, 差*.*(不含本数)-*(含本数)分,缺项得*分。 |
|||
施工现场总平面布置 |
好得*-*(含本数)分,*般得*(不含本数)-*.*(含本数)分,差得*.*(不含本数)-*.*(含本数)分,缺项得*分。 |
|||
**.*.* |
项目管理机构评分标准
|
*分 |
*.总负责人职称为工程专业高级职称(含以上)得*分; *.施工技术负责人为*级注册建造师的,得*分。 |
|
**.*.* |
其他因素评分标准 |
认证体系(*分) |
提供在有效期内的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》及 《职业健康安全管理体系认证证书》,提供*个得*分,满分*分,不提供不得分。 |
|
**.*.* |
深化设计等 |
深化设计*分 |
*.深化设计方案可行,经济合理综合评价优得*分; *.深化设计方案可行,造价偏高,综合评价*般得*分; *.深化设计方案可行,执行性差,造价很高,综合评价较*般得*分; *.深化设计方案基本不可行,执行性差,造价偏高,综合评价很差,得*分; |
|
**.*.* |
投标报价评分标准(**分) |
施工报价(下浮率%)**分 |
*、暂定下浮前总价为*****元,具体以招标人与政府部门审计结算结果为准。 *、**、 ** ……**为*个有效施工投标下浮率,下浮率最多不得超过**%。 *、在有效投标下浮率前提下,最多下浮率为满分。 *、每低于最多下浮率*%,扣*分,扣完为止。
|
第**条 附件
附件*:《分包项目投标书》;
附件*:《投标报价明细表》或《分包招标单项工程清单项目表》;
附件*:《承诺书》;
附件*:《法人授权委托书》;
附件*:《投标文件签署授权委托书》;
附件*:《法定代表人身份证明书》;
附件*:《材料品牌表》
附件*:《建设工程施工分包合同》;
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
贵阳市经开区清水江路153号南山高地项目1号楼2单元1...
招标单位: 贵阳市南明区人民法院
项目金额: 261.09万元
贵阳 2024-07-03 -
整体拍卖位于平塘县金盆街道新舟村、金盆街道文化路45号...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 995.68万元
黔南布依族 2024-07-03 -
位于平塘县通州镇通星村的住宅用房
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 211.91万元
黔南布依族 2024-07-03 -
观山湖区中铁阅山湖C组团一期C11栋2单元11层2号
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 145.44万元
贵阳 2024-07-03 -
中铁建工集团有限公司新建贵阳至南宁铁路贵安站高架候车厅...
招标单位: 中铁建工集团有限公司
项目金额: 暂未确定
贵阳 2024-07-03