雅新大道(镜湖大道北-清塘路)项目勘察设计
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
雅新大道(镜湖大道北-清塘路)项目勘察设计
招 标 单 位 :****空港投资建设集团有限公司
日 期:
第*章 招标公告
*.* 项目概况
*.*.*
*.*.*
*.*.*
*.*.* 专业内容: ■道路工程、□桥梁工程、□城市隧道工程、■排水工程、
*.*.*
*.*.*
*.*.*
*.*.* 招标范围:■工程勘察(■岩土工程勘察、■工程测量、■工程物探(含管线探测)、■方案报建及修改、■初步设计及概算、■施工图设计、■竣工图编制、■现场服务、■建设期间图纸变更修改现场指导与监督。
*.*.**前期服务机构名称(含项目建议书、可行性研究报告、规划等编制单位):项目建议书编制单位为:****市城市规划勘测设计研究院。
[
*.* 资格审查合格条件
*.*.* 申请人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效。
*.*.* 申请人具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照,按国家法律经营。
*.*.* 申请人须同时具备建设行政主管部门颁发的下列资质:
①工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级资质或同时具备市政专业(道路专业)设计甲级资质、(排水专业)设计甲级资质、(给水专业)设计丙级或以上资质。
②工程勘察综合类甲级资质,或专业类(岩土工程甲级、工程测量丙级或以上)资质。
*.*.* 申请人需在****市住房和城乡建设局已建立诚信档案,并可在****公共资源交易中心网站查询档案信息。
*.*.* 申请人委派的项目负责人须具备市政相关专业高级技术职称,或从事市政相关专业工作
*.*.* 申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;
*.*.*
如投标人组成联合体,联合体应当在投标报名前组成,应以设计资质单位
参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加*个或*个以上的联合体投标。出现上述情况者,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
联合体成员(包括牵头人在内)不能超过* 个,且牵头人须承担招标范围内的所有设计工作(招标文件允许分包的专项工程设计除外)。
*.* 投标报名
*.*.* 报名时间为****年*月
*.*.*.*
*.*.*.*
*.*.*.*
*.*.* 在规定的报名期间,报名的申请单位不足
*.*.* 申请人报名时,如遇到招标人(或招标代理机构)
*.* 费用
*.*.* 本工程招标控制价为
以上各收费按合同约定执行。
*.*.* 财政投资项目应实行限额设计,初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围,编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。
*.*.* 未中标单位经济补偿及补偿金额
■本工程不设未中标单位经济补偿,投标费用由投标人自理。
*.* 工期
*.*.* 设计工期:中标人应在设计合同签订后 * 工作日内完成方案报建及修改,方案确定后
*.*.* 勘察工期:合同签订后,承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计 ** 日内提交勘察成果文件。如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的
*.*.* 投标时是否需要提交设计模型:中标单位中标后向招标人提供展示展板。
*.*.* 招标项目的电子地形图及相关资料由投标人自行收集。投标人可通过
*.*.* 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的,向招标人书面提出。
异议受理部门:****空港投资建设集团有限公司
电话:***-********
地址:****市清塘路****空港中心*栋*楼
*.*.*
*.*.*中标单位在进场开展勘察测量工作之前,需编制岩土勘察、工程测量、地下管线探测方案,报招标人审核同意后实施。
*.*
*.*.* 联系人:****
*.*.* 电话(手机)号码:
*.*.* 传真号码:
*.*
*.*.* 联系人:****
*.*.* 电话(手机)号码:
*.*.*
*.*.* 电子邮箱:
*.* 交易服务机构
*.*.* 电话(手机)号码:
*.*.* 传真号码:
*.** 招标管理机构
*.**.* 电话(手机)号码:
*.**.* 网址:****://****.***.**
附件:
穗空港经财[****]**号——****空港经济区管理委员会经济发展和财政局关于雅新大道(****)工程可行性研究报告的复函.***
(挂网版)招标公告-****.***
(挂网版)招标文件-****.***
雅新大道(****)工程可研性研究报告********.***
勘察设计合同(通用版本).***
推荐公告
更多-
灵雨test0328测试省采购中心2024年3月政府采...
招标单位: 详见公告详情项目金额: 100.00元广州 2024-03-28
-
中山市第二人民法院关于广科庄泽科技(中山)有限公司所有...
招标单位: 中山市第二人民法院项目金额: 11.13万元中山 2024-03-28
-
清远市清城区人民法院关于清远市清城区东城大道1号天湖郦...
招标单位: 详见公告详情项目金额: 31.96万元清远 2024-03-28
-
广州市番禺区人民法院关于广州市麦克摄影有限公司所有的摄...
招标单位: 广州市番禺区人民法院项目金额: 1.90万元广州 2024-03-28
-
惠州市惠城区人民法院关于惠城区马安镇新乐路168号合作...
招标单位: 惠州市惠城区人民法院项目金额: 31.32万元惠州 2024-03-28