温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

武城县中小学全面改薄建设项目-8处学校室外消防管网工程项目施工及监理项目合同公示

中标-合同公告 2019-04-26 纠错
项目编号: SDGP371428201902000012
业主 单位

联系电话:查看
中标 单位

联系电话:查看
代理 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

****县中小学全面改薄建设项目-*处学校室外消防管网工程项目施工及监理项目合同公示
****-**-**

*、项目名称:****县中小学全面改薄建设项目-*处学校室外消防管网工程项目

*、项目编号:**********************

合同编号:**********************

*、成交供应商及合同金额:

包号

成交供应商

地址

联系人

联系电话

合同金额(元)

*

****慧丰建筑装饰工程有限公司

****市德城区大学西路****号好易居*号楼**号

王经理

***********

*******.**

*

****天元集团有限责任公司

****经济开发区长河大道***号

贾经理

***********

*******.**

*、联系方式:

*.采购人:****县启智教育投资有限公司

地 址:****县振华街

联系人:**** 赵先生 联系方式:****-*******

*.代理机构:****

地 址:****经济技术开发常兴路****号

联 系 人:****

联系方式:****-*******

附件:****县中小学全面改薄建设项目-*处学校室外消防管网工程项目*标段.***

发布人:****

发布时间:****年*月**日


****县中小学全面改薄建设项目-*处学校室外消防管网工程项目*标段.*** 合同编号*********** 政 府 采 购 合 同****县中小学全面改薄建设项目*处学校室外消防管网工程项目*标段发包人全称 ****县启智教育投资有限公司承包人全称 ****天元集团有限责任公司第*部分 合同协议书发包人全称****县启智教育投资有限公司承包人全称****天元集团有限责任公司根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关法律规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就 ****县中小学全面改薄建设项目*处学校室外消防管网工程项目*标段施工及有关事项协商*致共同达成如下协议*工程概况*工程名称****县中小学全面改薄建设项目*处学校室外消防管网工程项目*标段*工程地点鲁权屯海尔小学*女寺中心小学****县滕庄中学鲁权屯第*小学 *工程立项批准文号 *资金来源财政资金 *工程内容****县中小学全面改薄建设项目*处学校室外消防管网工程项目*标段*工程承包范围 施工图纸及工程量清单内的所有内容*合同工期计划开工日期 以发包人开工令为准 计划竣工日期 工期总日历天数 **天 *质量标准工程质量符合 合格 标准*签约合同价与合同价格形式 *签约合同价为人民币大写 *************元*角*分?*********元提供增值锐普通发票税率*税金********元不含税价*********元其中*安全文明施工费人民币大写 ***********元*角*分 ? ******** 元*材料和工程设备暂估价金额人民币大写 ? 元*专业工程暂估价金额人民币大写 ? 元*暂列金额人民币大写 **********元*角*分 ? ******** 元*合同价格形式 固定单价 本项目甲供材施工用水部分绿化植被*项目经理承包人项目经理 杨永清 *合同文件构成本协议书与下列文件*起构成合同文件*中标通知书*招标文件图纸清单投标文件及投标函及其附录 *专用合同条款及其附件*通用合同条款*技术标准和要求*图纸*已标价工程量清单或预算书*其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同*类内容的文件应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章*承诺*发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续申请工程建设财政资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款*承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全不进行转包及分包并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任*发包人和承包人通过招投标形式签订合同的双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议*词语含义本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同*签订时间 本合同于 **** 年 * 月 ** 日签订*签订地点本合同在 ****县 签订**补充协议合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分**合同生效本合同自 双方签字盖章后 生效**合同份数本合同*式 ** 份均具有同等法律效力发包人执 * 份承包人执 * 份采购办 * 份招标代理机构 * 份其余部分由相关部门留存 发包人公章 承包人公章法定代表人或其委托代理人 法定代表人或其委托代理人签字 签字电 话 电 话住 所 住 所 邮 编 邮 编 开户银行 账 号签 证 方****联系电话 *********** 地 址****经济技术开发区常兴路****号第*部分 通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同**********的通用条款第*部分 专用合同条款* *般约定** 词语定义***合同****其他合同文件包括招标文件和投标文件补充协议补充条款有关工程洽商变更等*** 合同当事人及其他相关方合同当事人 是仅指发包人和承包人 合同相关方 监理人设计人造价咨询人投标人等**** 监理人名 称 资质类别和等级 联系电话 传 真 通信地址 **** 设计人名 称 资质类别及等级 联系电话 电子邮箱 通讯地址 ***工程和设备**** 作为施工现场组成部分的其他场所包括 发包人提供的场地 **** 永久占地包括 无 ?***** 临时占地包括 现场临建临时施工道路临时施工设施 ?**法律 适用于合同的其他规范性文件?中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国****法****省****管理办法中华人民共和国合同法建设工程质量管理条例建设工程安全生产管理条例****省****市****县政府及相关部门发布的有关文件其他相关规定 ** 标准和规范***适用于工程的标准规范包括?建筑工程施工及验收规范建筑工程质量验收评定标准 等国家现行施工及验收规范以及招标文件中技术规范中各有关部分及所列标准规范上述规范若有未知名的标准规范则采用国家通用标准规范?*** 发包人提供国外标准规范的名称 发包人提供国外标准规范的份数 发包人提供国外标准规范的名称 ***发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求? ** 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为 *合同协议书*专用合同条款及其附件*通用合同条款*技术标准和规范*图纸*变更签证*补充协议会议纪要等 ** 图纸和承包人文件 *** 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限开工日期前*日内发包人向承包人提供图纸的数量合同签订后共提供*套图纸超出部分承包人自理发包人向承包人提供图纸的内容施工范围内所有内容*** 承包人文件需要由承包人提供的文件包括*施工组织设计*专项施工方案*工程施工进度计划表*加工图大样图等*施工质量安全控制资料等承包人提供的文件的期限为开工日期前*天 承包人提供的文件的数量为 *式*份 承包人提供的文件的形式为 书面 发包人审批承包人文件的期限 收到承包人文件后**天内发包人对文件有异议的承包人应当负责解释或修改并重新报送发包人 ** 联络***发包人和承包人应当在? * 天内将与合同有关的通知批准证明证书指示指令要求请求同意意见确定和决定等书面函件送达对方当事人*** 发包人接收文件的地点?现场甲方办公室 发包人指定的接收人为?现场负责人 承包人接收文件的地点 ****县 承包人指定的接收人为 现场负责人 监理人接收文件的地点 现场监理办公室 监理人指定的接收人为 现场监理工程师 *** 交通运输**** 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定 执行通用条款 **** 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定施工围挡内为场内交通以外为场外交通关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定 执行通用条款 ****超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担*** 知识产权****关于发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属属于发包人 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求发包人提供的图纸等有关文件未经发包人许可承包人不得以任何形式用于或转给第*方不得泄露与本工程有关的专利情况资料及工艺设计等**** 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 属于发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求未经发包人许可承包人不得以任何形式用于或转给第*方**** 承包人在施工过程中所采用的专利专有技术技术秘密的使用费的承担方式已包含在承包人的投标报价中不再另行计取***工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时是否调整合同价格 可调 允许调整合同价格的工程量偏差范围 执行相关计价规范规定据实调整 * 发包人** 发包人代表发包人代表姓 名?张红霞 身份证号? 职 务? ? 联系电话? *********** 电子信箱 通信地址? 姓 名?李志军 身份证号? 职 务? ? 联系电话?***********? 电子信箱 通信地址? 发包人对发包人代表的授权范围如下 发包人授权范围内的整个项目建设管理工作全权代表发包人履行合同条款的所有权利和义务** 施工现场施工条件和基础资料的提供*** 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求执行通用合同条款*** 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括 执行通用条款** 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求执行通用合同条款发包人是否提供支付担保 发包人提供支付担保的形式? * 承包人** 承包人的*般义务承包人提交的竣工资料的内容 竣工图完整的施工技术资料等按质监部门档案管理物业管理和发包人要求的竣工备案和归档内容整理提供 承包人需要提交的竣工资料套数 *份 承包人提交的竣工资料的费用承担 由承包人承担 承包人提交的竣工资料移交时间 工程竣工后**天内不按时报送按延误工期处理按迟延的天数承担违约金承包人提交的竣工资料形式要求 承包人向发包人提交*套完整竣工资料含*套竣工图按照施工图的格式和比例绘制与实际施工现场相吻合的竣工图*套电子版经监理人复核签证后加盖竣工图章交发包人并给规划部门提供该部门认可的竣工图纸其测图绘图竣工资料收集整理达到****市城建档案馆归档要求 承包人应按照国家省市以及发包人有关整理工程档案的要求在工程施工期间及时收集汇总整理编制竣工档案并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案①竣工文件资料竣工图档案原件各*式*份②承包人移交竣工档案的时限承包人应于工程竣工验收后**天内将竣工档案提交监理工程师签认监理工程师应在收到竣工档案后**天内签认经监理工程师签认后承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件发包人经审查合格的应在收到竣工档案后**天内签署档案验收意见不合格的要求承包人限期补正直至合格为止③承包人竣工图的编制以发包人提供的施工图纸为基础竣工图与现场施工情况必须*致④承包人施工图和竣工图的知识产权归属发包人所有非经发包人许可承包人不得以任何形式复制转让和利用否则由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担⑤承包人应履行的其他义务⑴施工所需水电通讯等管网线路承包人在发包人的协助下解决达到施工要求的标准满足施工需要所需费用由承包人承担⑵发包人代表要求由承包人负责设计的内容是无⑶承包人应在每月**日前向发包人代表提交*份工程进度计划及相应进度统计报表的月报每月***前向发包人代表提交*份施工月报⑷其他各类文件的提交内容以技术规范为准提交时间至少*个工作日的时间供发包人代表审核认可份数视发包人代表的需要而定⑸所有承包人提供的文件或图纸的修改和撤回必须得到发包人代表的认可⑹承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全发包人不承担承包人雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任承包人负责在需要的时间和地点根据有关部门要求自费提供和维护所有灯光护板栅栏警告信号和警卫并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便⑺对施工场地交通环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责⑻承包人负责已完工程的成品保护费用由承包人承担⑼承包人负责做好施工场地周围建筑物构筑物和地下管线文物及花木的保护费用由承包人承担涉及发包人未告知的构筑物地下管线和重要文物除外需另行协商解决⑽承包人负责成品场地清洁交工前现场应达到技术规范与合同的要求⑾专门用于本项目施工的由承包人提供的所有设备设施和材料*经运至现场即应被视为是专门供本项目施工使用发包人协同承包人共同维护场地材料的安全⑿除合同另有规定外发包人无论何时均不对上述承包人的设备设施损失或损坏承担任何责任对于材料的安全场地的保护发包人有义务协助承包人共同维护⒀在合同要求范围内的施工竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰①公众的便利②对公用道路便道的使用和他人财产的占用③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔诉讼损害赔偿及其他开支承包人未能按合同约定完成上述工作时应承担全部责任及费用工期不得顺延⒁承包人所派施工现场的现场管理人员及所有管理人员必须与投标书*致否则*经查处每发现*次罚款****元发包人有权禁止其进场并限期撤换直至终止合同同时将报建设行政主管部门备案并计入建筑市场不良行为承包人需承担违约责任赔偿其造成的损失⒂如发生施工爆破作业则所需的批件由承包人自行解决费用由承包人负担⒃项目经理技术负责人各专业管理人员未经发包人许可不在现场或不服从发包人调度指挥的发包人则暂停支付进度款如超过**日仍未执行则发包人有权与承包人解除合同并将其清理出场由此给发包人造成的经济损失由承包人全部承担⒄ 在合同执行过程中发包人有权要求承包人撤换不称职的项目经理如承包人未按要求进行撤换则发包人有权最终与其解除合同并要求承包人承担由此引起的损失 ** 项目经理*** 项目经理姓 名 杨永清 身份证号 ****************** 建造师执业资格等级 *级?建造师注册证书号 ******** 建造师执业印章号鲁************安全生产考核合格证书号 鲁建这************联系电话 *********** 电子信箱 通信地址 ****经济开发区长河大道***号?承包人对项目经理的授权范围如下与本项目相关的*切事务及非和承包人财务人员*起并持有承包人开具的正式发票不得从发包人处领取工程款亦不得以任何人或任何事的名义向发包人借款关于项目经理及技术负责人每月在施工现场的时间要求 每月不得少于**天且不得在其他项目中兼职项目经理和技术负责人离开施工现场必须取得发包人代表的批准并不得影响现场正常施工在项目实施过程中必须确保通讯畅通项目经理实行押证管理考勤管理承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任执行通用合同条款项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任 每发生*次扣****元累计超过*次发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除合同*** 承包人擅自更换项目经理的违约责任在合同履行期间未经发包人同意不得擅自更换项目经理技术负责人否则视为违约发包人并有解除合同的权利并按以下额度向发包人缴纳违约金或罚款项目经理人民币**元人次技术负责人人民币**元人次若遇特殊情况必须更换则由承包人提出书面申请得到发包人同意并书面许可后方能更换 *** 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任在合同履行期间未经发包人同意不得擅自更换项目经理技术负责人否则视为违约发包人并有解除合同的权利并按以下额度向发包人缴纳违约金或罚款项目经理人民币**元人次技术负责人人民币**元人次若遇特殊情况必须更换则由承包人提出书面申请得到发包人同意并书面许可后方能更换增加⑴如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责并因此导致费用增加或工期延误的应由承包人承担⑵项目经理或主要施工管理人员出现以下情形时视为项目经理或主要施工管理人员不称职发包人可要求承包人更换①经常行为不轨或不认真品行不端②履行职责时不能胜任或玩忽职守③不遵守合同的规定④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为⑤法律法规规定的其他不称职行为或违法行为** 承包人人员*** 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限合同签订后*天内现场管理人员名单应与投标文件中*致 ***承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任*** 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求执行通用合同条款***承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 在合同履行期间未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员否则视为违约并按以下额度向发包人缴纳违约金或罚款人民币****元人次若遇特殊情况必须更换则由承包人提出书面申请得到发包人同意并书面许可后方能更换承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 主要施工管理人员在施工期间要暂时离开现场*天以内含*天应事先征得总监的同意并任命适合的现场管理人员代表报告总监若暂时离开现场*天以上含*天则除应事先征得总监的同意外还应征得发包人书面同意并任命适合的代现场管理人员否则每发现*次罚款*******元情节严重的发包人有权要求更换相关管理人员或解除合同而不承担违约责任** 承包人现场查勘承包人应对基于发包人按照第***项提供基础资料提交的基础资料所做出的解释和推断负责但因基础资料存在错误遗漏导致承包人解释或推断失实的由发包人承担责任承包人应对施工现场和施工条件进行查勘并充分了解工程所在地的气象条件交通条件风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料因承包人未能充分查勘了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的承包人承担由此增加的费用和或延误的工期** 分包*** 分包的*般约定禁止分包的工程包括?执行通用条款 主体结构关键性工作的范围 执行相关国家标准 ***分包的确定允许分包的专业工程包括 不允许分包 其他关于分包的约定 *** 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定按照分包协议或者合同规定的内容执行如有** 工程照管与成品半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料工程设备的起始时间 自发包人向承包人移交施工现场之日起至颁发接收证书之日止** 履约担保承包人是否提供履约担保 是 承包人提供履约担保的形式金额及期限的 履约担保的形式签定合同前向招标人提交*份招标人作为收益人的履约保函以保证中标人按照本合同的约定履行合同金额中标合同价的*期限中标公示结束后中标人在签订合同前足额缴纳 返还待项目完工并经验收合格后**日内无息返还* 监理人**监理人的*般规定关于监理人的监理内容工程施工承包合同范围内的所有项目的质量工期安全投资等实行全方位全过程监理关于监理人的监理权限下达开工令停工令局部紧急情况除外复工令工程设计变更工期延长造价变动因素以及索赔事项具体职权详见建设工程委托监理合同及工程监理授权书行使监理合同授予的权限审查施工组织设计和方案等 ⑴就工程建设有关事项包括工程规模设计标准使用要求等对发包人的建议权⑵对工程结构设计和其他专业设计中的技术问题向设计单位提出建议并向发包人提出书面报告⑶审批工程施工组织设计和技术方案按照保质量保工期降低成本的原则向承包人提出建议并书面向发包人提出书面报告⑷与工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权重要协调事项应事先向发包人报告⑸具有对工程使用的材料和施工质量的检验权⑹对工程施工进度的检查监督权⑺对工程施工合同约定的工程单价价格范围内具有工程款支付的审核和签认权⑻监理过程中如发现承包人工作不力可提出要求承包人调换有关人员的建议⑼具体权限详见建设工程委托监理合同关于监理人在施工现场的办公场所生活场所的提供和费用承担的约定满足监理人正常监理工作的要求由承包人提供费用由承包人承担 ** 监理人员总监理工程师姓 名 职 务? 总监理工程师 联系电话 监理工程师执业资格证书号? ?电子信箱? 通信地址 ?关于监理人的其他约定经发包人同意监理单位更换工程师人员发包人应提前通知承包人** 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时发包人授权监理人对以下事项进行确定无* 工程质量** 质量要求*** 特殊质量标准和要求 无 关于工程奖项的约定 无 ** 隐蔽工程检查***承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定 执行通用合同条款监理人不能按时进行检查时应提前 ** 小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过 ** 小时* 安全文明施工与环境保护**安全文明施工*** 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定执行国家有关法律法规及地方性文件要求杜绝任何形式的安全事故施工现场的所有范围均由承包人承担安全责任*** 关于治安保卫的特别约定 由承包人承担现场保安责任由承包人负责保安管理费用已包含在合同价款中关于编制施工场地治安管理计划的约定施工现场的所有范围均由承包人承担保安责任制定保安制度责任制度报告制度在进场后*日内报送发包人审核备案发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告*** 文明施工合同当事人对文明施工的要求 执行通用合同条款 *** 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定包含在每次拨付的工程款中* 工期和进度** 施工组织设计*** 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 ①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用水电方案 ④达到规定规模的危险性较大的作业等 *** 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定承包人应在图纸会审后*天内提交详细的施工组织设计和施工进度计划 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限收到承包人提交的详细施工组织设计后*天内** 施工进度计划***施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限执行通用合同条款** 开工*** 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限开工日期*天前关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限开工日期*天前关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限开工日期*天前***开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 *** 天内发出开工通知的承包人有权提出价格调整要求或者解除合同** 测量放线***发包人通过监理人向承包人提供测量基准点基准线和水准点及其书面资料的期限执行通用合同条款** 工期延误*** 因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形无*** 因承包人原因导致工期延误 因环保要求雨雪天气上级部门检查工程进度款延期拨付等因素造成的停工误工工期顺延因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为每延误*日承担本工程合同价款*分之*的违约金因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限工期延误违约金限额为工程总造价的*由此给发包人造成的其他损失由承包人另行承担** 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定埋藏在地下的未经引爆的炸弹地勘过程中未发现的特殊岩层构造地下管道有毒的土壤或异常的地下水位等其他发包人承包人监理人*方共同认定为不利物质条件的情形**异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件*连续强降雨雪持续时间超过*天以上如持续降雨超过**小时且雨量超过*****以上近*年来未见的异常雨雪等***℃ 以上并持续*天以上天气等*根据****市历史气象资料中的气象数据由发包人承包人监理人共同认定为异常恶劣的气候条件** 提前竣工的奖励***提前竣工的奖励无* 材料与设备**材料与工程设备的保管与使用***发包人供应的材料设备的保管费用的承担 由承包人承担已包含在合同价款当中** 样品*** 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类名称规格数量要求根据发包人指令发包人要求报送的样品承包人需无条件报送** 施工设备和临时设施*** 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定执行通用条款* 试验与检验**试验设备与试验人员*** 试验设备施工现场需要配置的试验场所由承包人提供 施工现场需要配备的试验设备由承包人提供施工现场需要具备的其他试验条件 ** 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定 执行通用条款 ** 变更***变更的范围关于变更的范围的约定执行通用条款 *** 变更估价**** 变更估价原则关于变更估价的约定 施工中发生的设计变更追加项目工程量按实计算工程变更单价按下列原则计取⑴合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款⑵合同中只有类似于变更工程的价格可以参照类似价格变更合同价款 ⑶已标价工程量清单中没有相同和类似项的新增项目应执行招标文件中约定的计价办法和定额其中人工单价设备材料单价施工机械台班单价应套用承包人投标文件中的人工设备材料含规格型号质量等级机械台班单价取定表中的单价取费按承包人投标文件中竞报的管理费率利润率生成新的综合单价如投标报价文件中没有类似材料机械台班单价按照合理的成本与利润构成的原则经监理人项目管理人审核后报发包人确认作为工程结算的依据 *** 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限 执行通用合同条款发包人审批承包人合理化建议的期限 执行通用合同条款承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为 *** 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件**暂估价*览表*** 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定 由发包人掌握使用含在已签合同总价款内用于支付工程合同签订时不确定或不可预见的所有材料工程设备发生的变更约定调整因素的合同价调整索赔现场签证等暂列金额应减去合同价调整与索赔现场签证计算如有余额归发包人 ** 价格调整*** 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定 否 ** 合同价格计量与支付*** 合同价格形式 *单价合同综合单价包含的风险范围 因承包人自身经营管理水平施工技术违法违规发生安全事故第*人违约侵权纠纷赔偿等各种因素引起的承包人费用增加损失等 风险费用的计算方法 风险范围以外合同价格的调整方法 ①因法律变化引起的调整按通用条款***执行②因材料的市场价格波动引起的调整按专用条款***款市场价格波动引起的调整约定执行③因变更引起的调整按专用条款****款变更估价原则执行④其他风险范围以外的调整按有关规定和计价规范执行无相关规定或规范的由双方协商确定 *总价合同总价包含的风险范围 风险费用的计算方法 风险范围以外合同价格的调整方法 *其他价格方式 *** 预付款**** 预付款的支付预付款支付比例或金额 无 预付款支付期限 预付款扣回的方式 **** 预付款担保承包人提交预付款担保的期限 预付款担保的形式为 *** 计量**** 计量原则工程量计算规则建设工程工程量清单计价规范***************省建设工程工程量清单计价规则********省建筑安装工程消耗量定额****年版****省建筑安装工程价目表****鲁建标字******号等**** 计量周期关于计量周期的约定 执行通用合同条款 **** 单价合同的计量关于单价合同计量的约定执行通用合同条款**** 总价合同的计量关于总价合同计量的约定 ****总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第**** 项总价合同的计量约定进行计量 **** 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序 *** 工程进度款支付**** 付款周期关于付款周期的约定项目无预付款按工程进度支付工程完成**后支付合同额扣除暂列金的合同额的**的工程进度款工程全部完工后付至合同额扣除暂列金的合同额的**验收合格并审计决算完毕后付至决算价款的**余*的质保金缺陷责任期到期后无息付清**** 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定执行通用合同条款**** 进度付款申请单的提交*单价合同进度付款申请单提交的约定执行通用合同条款*总价合同进度付款申请单提交的约定 *其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 **** 进度款审核和支付*监理人审查并报送发包人的期限 执行通用合同条款 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限执行通用合同条款 *发包人支付进度款的期限 执行通用合同条款发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式发包人在承包人发出要求支付预期付款违约金后**天内仍不支付进度款承包人有权解除合同并提出索赔财政支付进度款执行财政部国库集中支付的相关规定**** 支付分解表的编制*总价合同支付分解表的编制与审批 *单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 ** 验收和工程试车*** 分部分项工程验收****监理人不能按时进行验收时应提前 ** 小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过 ** 小时*** 竣工验收****竣工验收程序关于竣工验收程序的约定执行通用合同条款发包人不按照本项约定组织竣工验收颁发工程接收证书的违约金的计算方法执行通用合同条款****移交接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限发包人要求承包人移交工程之日起**天内移交工程移交前的工程照管费成品保护费保管费等与工程有关的各项费用由承包人自行承担发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的违约金的计算方法为 无承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为 自应移交之日起承担照管成品保护保管等与工程有关各项费用同时每延期移交*天按合同额的*分之*承担违约金*** 工程试车**** 试车程序工程试车内容 执行通用合同条款*单机无负荷试车费用由 承包人 承担*无负荷联动试车费用由 承包人 承担****投料试车关于投料试车相关事项的约定 *** 竣工退场**** 竣工退场承包人完成竣工退场的期限接到发包人退场通知后**日内** 竣工结算*** 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限执行通用合同条款竣工结算申请单应包括的内容执行通用合同条款*** 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限执行通用合同条款发包人完成竣工付款的期限执行通用合同条款关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序执行通用合同条款*** 最终结清**** 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数*式*份承包人提交最终结算申请单的期限执行通用合同条款 **** 最终结清证书和支付*发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限执行通用合同条款*发包人完成支付的期限执行通用合同条款*最终结算结果以审计部门出具的审计报告确定的工程价款为准** 缺陷责任期与保修***缺陷责任期缺陷责任期的具体期限从工程通过竣交工验收之日起计**个月*** 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定 是 **** 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 * 种方式*质量保证金保函保证金额为 * * 的决算价款*其他方式 **** 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 * 种方式*在支付工程进度款时逐次扣留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付扣回以及价格调整的金额*工程竣工结算时*次性扣留 决算价款* 质量保证金*其他扣留方式 关于质量保证金的补充约定 无 ***保修**** 保修责任工程保修期为按照国家有关规定 **** 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 **小时内最长不能超过**小时** 违约*** 发包人违约****发包人违约的情形发包人违约的其他情形 无 **** 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法*因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任执行通用合同条款*因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 执行通用合同条款*发包人违反第***款变更的范围第*项约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任执行通用合同条款*发包人提供的材料工程设备的规格数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任执行通用合同条款*因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任执行通用合同条款*发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示导致承包人无法复工的违约责任 执行通用合同条款 *其他 无 **** 因发包人违约解除合同承包人按****项发包人违约的情形约定暂停施工满 ** 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的承包人有权解除合同*** 承包人违约**** 承包人违约的情形承包人违约的其他情形 按国家现行的法律法规规定执行 ****承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法承包人应承担因其违约行为而增加的费用和或延误的工期给发包人造成的其他损失双方协商解决 **** 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定 承包人在履行合同期间屡次发生较大安全事故或多次发生严重质量事故发包人有权视情况提出解除合同或部分解除合同由此造成的经济损失由承包人承担 发包人继续使用承包人在施工现场的材料设备临时工程承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 由双方协商解决 ** 不可抗力 *** 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形 无 *** 因不可抗力解除合同合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ** 天内完成款项的支付** 保险*** 工程保险关于工程保险的特别约定 执行通用条款 *** 其他保险关于其他保险的约定 执行通用条款 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 承包人自行决定 *** 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定执行通用合同条款 ** 争议解决*** 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 否 **** 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定 选定争议评审员的期限 争议评审小组成员的报酬承担方式 其他事项的约定 **** 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定 ***仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议按下列第 * 种方式解决*向 仲裁委员会申请仲裁*向 工程所在地 人民法院起诉 本合同*式 ** 份均具有同等法律效力发包人执 * 份承包人执 * 份采购办 * 份招标代理机构 * 份其余部分由相关部门留存由双方法定代表人或起授权的代理人签署与加盖发认证后生效全部工程竣工验收后失效甲 方盖单位章 乙 方盖单位章法定代表人签字或盖章 法定代表人签字或盖章委托授权代理人签字 委托授权代理人签字地 址 地 址电 话 电 话日 期**** 年 月 日 日 期****年 月 日 工程质量保修书发包人全称 ****县启智教育投资有限公司承包人全称 ****天元集团有限责任公司  发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例经协商*致就 ****县中小学全面改薄建设项目*处学校室外消防管网工程项目*标段 工程全称签订工程质量保修书  *工程质量保修范围和内容  承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任  质量保修范围包括地基基础工程主体结构工程屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目具体保修的内容双方约定如下缺陷责任期**个月  *质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下*地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限*屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗为 * 年*装修工程为 * 年*电气管线给排水管道设备安装工程为 * 年*供热与供冷系统为 * 个采暖期供冷期*住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 * 年*其他项目保修期限约定如下 执行通用条款   质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算*缺陷责任期工程缺陷责任期为 ** 个月缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算单位工程先于全部工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后发包人应退还剩余的质量保证金 *质量保修责任*属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理*发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修*对于涉及结构安全的质量问题应当按照建设工程质量管理条例的规定立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修*质量保修完成后由发包人组织验收  *保修费用  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担*双方约定的其他工程质量保修事项 工程质量保修书由发包人承包人在工程竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满发包人公章 ? ?? 承包人公章? ? 地 址 ??????? 地 址?????? ? 法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人 签字?? 签字?? 
展开全文

推荐公告

更多
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了