中煤永城2×1000MW高效超超临界机组工程EPC总承包项目项目公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
项目编号:************
招标方式:****
开标时间: **** 年 ** 月 ** 日 ** : ** : **
*.招标条件
本招标项目为中煤*****×******高效超超临界机组工程项目***总承包,招标人为中煤****能源开发有限公司。该项目资金来源已落实,已具备招标条件。现委托****(以下简称“招标代理机构”),就本项目进行国内****,请合格的潜在投标人参加投标。
*.项目概况与招标范围
*.*项目概况与招标范围:
*.*.*项目概况
本工程厂址位于****省****市****市产业集聚区内,****市老城区城南,候岭乡小蒋庄村东侧,北距老城区约*.***,东北距****新城区约*.***,西南距裕东电厂约****,厂区西距小蒋庄村约****,东距元庄约****,南距矿区铁路约****,东北距日月湖景区约****,距白庄约****,东侧紧邻小青沟。建设*×******超超临界深度调峰燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫脱硝、除尘、脱硫废水深度处理装置,*次建成。
****年**月*日,《****省发展和改为委员会关于中煤*****×******高效超超临界机组工程项目核准的批复》(豫发改审批[****]***号)核准了本项目,已具备招标条件。
*.*.*招标范围
本次招标为中煤*****×******高效超超临界机组工程项目***总承包,范围包括:包括但不限于工程勘察设计(含勘察、优化初步设计、施工图设计、竣工图设计等)、*通*平、设备及材料采购供应、工程实施全面管理(工程质量、工期和投资控制、安全健康环境管控)、建筑、安装、调试、试运、技术服务、培训、功能试验直至验收交付生产,工程达标创优以及在质量保修期内的消缺保修服务等全过程。具体范围详见附件*《工程范围划分》。
表*:暂估价和暂列金额范围清单
序号 |
名称 |
备注 |
* |
暂估价 |
|
* |
*大主机设备费 |
|
(*) |
锅炉(含脱硝、空气预热器、火检、炉管泄漏监测、****、等离子) |
|
(*) |
汽轮机(含凝汽器、低加) |
|
(*) |
发电机(含励磁系统) |
|
* |
主要辅机设备及单项工程清单 |
|
(*) |
静电除尘器 |
|
(*) |
磨煤机 |
|
(*) |
*次风机及配套电机 |
|
(*) |
送风机及配套电机 |
|
(*) |
引风机及配套电机 |
|
(*) |
捞渣机 |
|
(*) |
高压加热器 |
|
(*) |
除氧器 |
|
(*) |
凝结水泵 |
|
(**) |
汽动给水泵组 |
|
(**) |
给水泵小汽轮机 |
|
(**) |
主变压器 |
|
(**) |
汽机房行车 |
|
(**) |
给煤机 |
|
(**) |
循环水泵及配套电机 |
|
(**) |
*大管道(含其支吊架) |
|
(**) |
汽轮机旁路 |
|
(**) |
厂前区及全厂绿化*** |
|
(**) |
***系统设备 |
|
(**) |
桩基工程 |
|
(**) |
厂外取水工程*** |
|
* |
*通*平(含循环水管道) |
由承包人负责采购 |
* |
智慧电厂建设 |
|
* |
数字化移交 |
|
* |
基建***及智慧工地 |
|
* |
噪声治理风险费 |
|
* |
暂列金 |
|
* |
工程综合奖励金 |
|
* |
创国优金奖 |
|
合计 |
|
******.***元 |
备注:设备范围*般包含进出口反法兰,并以此作为分界;具体见辅机技术规范书。
上表主要辅机设备材料等由招标人负责采购,投标人应承担如下责任:
*)采购配合工作:投标人应编制设备招标技术规范书(除*大主机和*辅设备),提出相关技术建议等。
*)管理工作:负责招标人采购设备到现场后的所有管理工作,包括但不限于现场卸车、装车、倒运、仓储保管、发放等工作。
*)除招标人采购设备的制造缺陷外,投标人负责其他所有设备的安装、试验、试运及系统保障,确保满足招标人要求,达到总承包合同约定的性能及要求。
*)由招标人采购的*大主机、辅机设备等招标完成后通过签订*方转让协议形式平移给承包人(按附件**《发包人委托执行协议》),将已签订的*大主机、辅机设备等采购合同项下买方的权利和义务移交给承包人,委托总承包执行,纳入总包统*管理、联合调试、整套启动、***小时满负荷试运等,相关费用包含在总投标报价中。
*)上述相关工作的总承包管理相关费用包括在固定总价内,不作调整。
*)*通*平工程(含循环水管道)由承包人方负责招标、管理,由发包人确认,技术规范及工程量清单详见附件*《技术规范书》。
*.*资金来源及比例:企业****,***%。
*.*计划工期:合同签订后或收到甲方开工通知后,要求总工期不超过**+*个月,详见附件*《工程里程碑节点计划》。
*.*建设地点:厂址位于****省****市****市产业集聚区内,****市老城区城南,候岭乡小蒋庄村东侧,北距老城区约*.***,东北距****新城区约*.***,西南距裕东电厂约****,厂区西距小蒋庄村约****,东距元庄约****,南距矿区铁路约****,东北距日月湖景区约****,距白庄约****,东侧紧邻小青沟。
*.* 付款方式:按合同执行,以人民币结算。
*.投标人资格要求
*.*资格要求:
本项目可采用联合体投标。
*.*投标人须在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格(附营业执照)。
*.*资质要求:投标人应同时具备下列资质。
(*)设计资质:具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质和工程勘察综合甲级资质;
(*)施工资质:
本项目施工分为*、*、**个主要部分,其中*为#*机组及公用系统建筑及安装工程,*为#*机组建筑及安装工程,*为烟囱及冷却塔工程。
*、*工程施工单位应具有电力工程施工总承包*级(含)以上资质,具有有效的安全生产许可证。
*工程施工单位应具有电力工程施工总承包*级(含)以上或建筑工程施工总承包*级(含)以上资质,具有有效的安全生产许可证。
若以联合体形式投标,根据联合体协议分工,联合体设计单位应满足设计资质要求,联合体施工单位应满足各自负责施工部分的施工资质要求。若以非联合体形式投标,须同时具备以上资质条件。
*.*业绩要求
(*)设计业绩(如联合体投标,则由设计单位提供):投标人自****年*月*日至投标截止日(不含截止当日,以***小时满负荷试运移交生产交接书为准),至少独立承担*台******(含)以上燃煤机组设计投运业绩(设计业绩包含初步设计及施工图设计)。
(*)***总承包业绩(如联合体投标,则由牵头人提供):联合体牵头人自****年*月*日至投标截止日(不含),至少具有*台*****(含)以上国内超临界火力发电工程***总承包投产业绩(含联合体业绩,以***小时满负荷试运移交生产书为准);
(*)“主体施工”(*、*施工部分)业绩(如联合体投标,则由联合体施工单位提供,且*、*施工单位均应满足):主体施工单位自****年*月*日至投标截止日(不含截止当日,以***小时满负荷试运移交生产交接书为准),具有不少于*台*****(含)以上和不少于*台******(含)以上燃煤机组主体工程施工投产业绩(建筑安装或者安装,***总承包业绩不视同为施工业绩)。
(*)“烟塔工程”施工单位业绩(如联合体投标,则由联合体烟塔施工单位提供):自****年*月*日至投标截止日(不含截止当日,以投运日期为准),具有不少于*台*****(含)以上或不少于*台******(含)以上燃煤机组冷却塔或烟囱工程施工业绩。
说明:
*、设计业绩和***总承包业绩不能重复计算(即以***总承包模式计入***总承包业绩中的设计工作不再单独计列设计业绩)。
*、若以联合体形式投标,根据联合体协议分工,联合体各成员应满足相关业绩要求。若以非联合体形式投标,须同时满足以上全部业绩要求。
*.*拟派主要人员要求
若投标人为联合体,则各联合体成员需要满足以下要求;若投标人为非联合体,拟派主要人员需满足以下所有要求;
(*)***总承包项目经理应由设计单位委派,需满足以下要求:
*)须具备有效的勘察设计注册工程师或*级注册建造师执业资格,证书可查询,并在有效期内。
*)须目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离并提供承诺书。
*)须提供自****年*月*日至投标截止日(不含截止当日,以***小时满负荷试运移交生产交接书为准)担任过*个*****(含)以上燃煤发电机组工程总承包项目经理或项目副经理业绩证明材料(附注册证书扫描件、载明项目经理姓名的业绩合同扫描件及****移交生产交接书扫描件)。
(*)“主体工程”(*、*施工部分)施工单位项目经理须满足以下要求:
*)须具备有效的*级注册建造师注册执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(*类),证书可查询,并在有效期内。
*)须目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离并提供承诺书。
*)须提供自****年*月*日至投标截止日(不含截止当日,以***小时满负荷试运移交生产交接书为准)担任过*个*****(含)以上燃煤发电机组主体工程施工总承包项目经理业绩证明材料(附注册证书扫描件、安全*证扫描件、载明项目经理姓名的业绩证明材料扫描件,如合同或竣工验收证明或用户证明等材料,及****移交生产交接书扫描件)。
(*)设计总工程师(设计经理)须满足以下要求:
*)须具有高级工程师(含)以上职称,且目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离并提供承诺书。
*)须提供自****年*月*日至投标截止日(不含截止当日,以***小时满负荷试运移交生产交接书为准)担任过*个*****(含)以上燃煤发电机组设总业绩证明材料(附证书扫描件、载明项目设总姓名的任命书扫描件)。
(*)烟塔工程施工单位项目经理须满足以下要求:
*)须具备有效的*级注册建造师注册执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(*类)。
*)须目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离并提供承诺书。
*)须提供自****年*月*日至投标截止日(不含截止当日,以***小时满负荷试运移交生产交接书为准)担任过*个*****(含)以上燃煤发电机组工程设冷却塔或烟囱工程业绩证明材料(附注册证书扫描件、安全*证扫描件、载明项目经理姓名的业绩证明材料扫描件,如合同或竣工验收证明或用户证明等材料)。
说明:上述关于“主要人员”的业绩要求,须提供有效合同及任职证明文件(合同中能体现“主要人员”姓名的可不单独提供任职证明文件;若合同中不能体现的,可由合同中甲方出具相关证明文件或项目单位自身出具任职证明文件,任职证明文件须盖章)。
*.*本项目是否接受联合体投标: 是 ,投标人投标时应提供联合体各方签订的联合体协议书(格式见招标文件第*章《投标文件格式》,明确联合体牵头人和联合体成员各方承担的工作内容、责任及权利义务,否则视为实质性不响应招标文件。包括但不少于以下内容:
(*)联合体牵头人负责项目整体管理并对投标项目负全责,项目实施过程中联合体成员必须接受联合体牵头人的管理。
(*)联合体牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,负责本项目投标报名、递交投标文件、递交保证金和合同的全面实施。
(*) 联合体的组成应符合国家相关法律法规对联合体投标的规定,联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同*工程中投标。
备注:
(*)若以联合体形式投标,本项目建议联合体牵头单位为设计单位,建议联合体成员组成模式为:设计单位+*主体施工单位+*主体施工单位+*烟塔施工单位。
(*)本次招标采用资格后审,潜在投标人提交意向资料后从招标代理机构获取到招标文件,不代表已经通过资格审查。资格审查以投标人成功递交的加密电子投标文件为准。
(*)单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*标段投标或者未划分标段的同*招标项目投标。
(*)投标文件中须按招标文件附件要求提供《供应商廉洁承诺书》。
(*)“投标人资格要求”中所提及拟定的“项目经理”、“设计总工程师(设计经理)”须在投标文件中明确,且不得在合同签订、项目实施过程中随意更换。若因特殊原因需进行更换调整的,更换调整的人员资质、业绩、能力不得低于原投标文件中相关人员,且需征得招标人同意。
(*)“投标人资格要求”中所要求的“*级注册建造师”执业资格,投标人须在投标文件中提供有效的“*级注册建造师”电子证书,证书有效期应覆盖开标日期,并有证书本人签字。日期过期或证书缺少签字的,允许澄清补正,成功澄清补正的,视为满足相关资格要求,但视为投标文件编制质量较差,评审时按“相应评分办法”(如有)处理。
*.招标文件的获取
*.* 招标文件售价: *** 元/标段,售后不退。
*.* 意向资料递交时间: **** 年 *月 ** 日 *:**: **至**** 年*月**日** : **: ** 。
*.* 招标文件购买时间: **** 年 *月 ** 日 *:**: **至**** 年*月**日** : **: ** 。
*.* 投标意向资料递交及招标文件获取流程:
(*) 投标人须在“中煤电子招投标平台”(****://***.****.***)上免费注册成为会员。
(*) 投标人根据页面提示上传投标意向资料(证明满足本章第*条投标人资格要求的相关资料),并提交项目联系人等信息;投标人意向资料通过后,在线支付招标文件费用,支付成功后即可下载招标文件。
(*) 购买招标文件的发票,投标人可登录“中煤电子招投标平台”在线自行打印(标书费发票仅提供电子普通发票,标书费发票生成下载有效期为*个月,逾期将不可再生成电子发票并下载,详询客服电话:***-***-****)。
*.投标文件递交
投标文件应于**** 年 ** 月 ** 日 ** : ** : ** 之前递交到“中煤电子招投标平台”(****://***.****.***),未在投标截止时间前成功递交的投标文件将被拒绝。
*.开标
定于**** 年 ** 月 ** 日 ** : ** : ** ,在“中煤电子招投标平台的网上开标大厅”公开开标。届时投标人应登录“中煤电子招投标平台”(****://***.****.***)在线参与开标会议,完成签到、解密、确认和签名步骤。
*.发布公告的媒介
本招标公告在中国招标投标公共服务平台和****发布。
*.招标人和招标代理机构联系方式
招 标 人:中煤****能源开发有限公司
地 址:****省****市****市东方大道**号
联 系 人:****
联系方式: ***********
招标代理机构:****
地 址:北京市东城区安定门外大街乙**号中煤大厦
邮 编:******
项目联 系 人: **** 电话:***-******** ***********
其他联系人: 郭琪 电话:***-********
*.电子招标投标注意事项
*.* 投标人须登录“中煤电子招投标平台”(****://***.****.***),注册成为会员后,方可参与投标。
*.* 如有意向参与项目投标,请见客服中心-常用文件-意向资料递交指南,登*后在项目下递交投标意向资料。
*.* 标书费用须在线支付,支付完毕后可在线自行开具增值税电子普通发票,有效期为*个月。
*.* 电子招标投标项目,投标人须办理**证书,办理方式详见客服中心-常用文件-数字证书办理指南。
*.* 投标文件制作须下载投标客户端,并在投标截止时间前成功递交到“中煤电子招投标平台”(****://***.****.***)中。
*.* 投标过程中如有项目信息疑问,请与项目联系人沟通。如有操作疑问,请咨询平台客户服务中心,联系方式如下:
地址:北京市东城区安定门外大街乙**号中煤大厦**层
工作时间:工作日 *:**-**:** **:**-**:**
客服联系电话:***-***-****
客服联系**:****-*****
**联系电话:***-***-****
项目经理签名:
****(章)
推荐公告
更多-
郑州某单位医疗设备采购意向公开(2024-JWHEJD...
招标单位: 详见公告详情项目金额: 暂未确定河南 2024-09-20
-
焦作神华重型机械制造有限公司变频器、智能操控代储代销询...
招标单位: 焦作神华重型机械制造有限公司项目金额: 暂未确定焦作 2024-09-20
-
孟州市人民法院关于豫HN6606“三一”牌重型半挂牵引...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 3.60万元焦作 2024-09-20
-
郑州市金水区人民法院关于郑州经济技术开发区第二大街88...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 25.42万元郑州 2024-09-20
-
信阳市中级人民法院关于信阳中重特种机器人有限公司持有的...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 300.50万元信阳 2024-09-20