黄鹤楼卷烟包装印刷及辅材产业园项目二期局部功能区建设工程总承包项目（一）(HBSJ-201907FJ-005004001)公开招标公告
项目编号：
业主
单位
联系电话：查看
代理
单位
联系电话：查看
正文
|
黄鹤楼卷烟包装****及辅材产业园项目*期局部功能区建设工程总承包项目（*）(****-********-*********)****公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号：****-********-*********
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ;;;;本招标项目黄鹤楼卷烟包装****及辅材产业园项目*期局部功能区建设工程总承包项目（*）已由****以[黄科董〔****〕*号]批准建设，项目业主为****，建设资金来自企业****，出资比例为***%，招标人为****，招标代理机构为****。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行****。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.*项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点：****市****区径河街环湖中路北、塔西路南黄鹤楼卷烟包装****及辅材产业园内。 建设规模：多功能厅位于黄鹤楼卷烟包装****及辅材产业园项目综合楼首层西北角部，与主体建筑之间设缝脱开；底部为现浇混凝土框架结构，局部设有夹层，大跨度空间采用混凝土框架柱加轻钢屋面结构，结构找坡，轴线范围*轴至*轴×*轴至*轴，**.*米×**米，檐口标高**.****，屋脊标高**.****。多功能厅整体毛坯预留，竣工后满足消防验收要求。本次多功能厅装饰装修多功能主厅面积约****㎡、及辅助功能区详见图纸。要求结合发包人的需求，对原***座多功能厅主厅及辅助功能区进行功能优化，开展运动模式、会议模式、汇演模式*种应用场景的设计，并能实现各种应用场景的快速切换；并对室内装饰装修、灯光、音响、智能化及相应消防、主体的改造等进行工程设计、施工、采购及竣工验收移交。 其他：/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.*招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围：承包人负责配合发包人完成本项目开发建设所需的前期咨询和报批报建工作，完成黄鹤楼卷烟包装****及辅材产业园项目多功能厅装饰装修工程设计、施工、采购及竣工验收移交。负责完成实现项目预定的各项功能以及为此所采取的*切设计、施工、采购、管理及辅助工作，具体工作内容包括但不限于：*.*.*图纸设计：承包人负责本项目的初步设计及概算编制、施工图设计及预算编制、竣工图编制等所有设计工作，并配合完成各类设计的图审和所有与工程相关的各项专家论证。*.*.*施工：承包人负责本项目所有施工任务，按照审核通过的施工图纸完成本次招标项目的工程施工、设备采购安装、调试、检测、人员培训、试运行直至顺利通过竣工验收、行政许可审批、交付使用等全过程服务。*.*.*采购：承包人负责本项目工程总承包（***）范围内材料、设备采购工作，发包人提供的设备除外。*.*.*前期工作及报批报建：承包人应负责配合发包人完成项目建设前期工作及报批报建工作（承包人负责承担报批报建工作相关费用），包括但不限于完成施工图审查、消防专项审查、质量安全监督手续备案及其它为建设本项目所需要的所有前期工作及报批报建工作，并按要求提供相关咨询工作报告；配合招标人完成施工许可证办理、第*方检测。*.*.*验收移交：承包人应配合协调完成项目验收工作，包括但不限于消防验收和竣工验收等验收工作，组织及时编制工程结算及有关技术资料的整理汇编，并提交发包人审批；配合发包人办理竣工结算、决算工作。所有工程竣工手续完成后，完成精保洁工作，移交发包人，并在移交过程中逐步完成对发包人维保人员的培训工作。 标段划分：仅*个标段 计划工期：***日历天，计划开工日期****-**-** 合同估算价：****.***元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ;;*.*其他：中标进场后***日历天内，完成设计、施工、采购和竣工验收移交。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.*本标段招标要求投标人须具备 ：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、有效营业执照，具备相应的财务、风险承担能力，同时具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员和工程业绩。在人员、技术、设备、资金等方面具有相应的工程总承包***实施的能力。*.*.*资质要求：投标人须同时具备以下资质：（*）设计资质：具备国家建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）丙级及以上设计资质或建筑行业丙级及以上设计资质或工程设计综合资质甲级（若为联合体投标，由设计单位提供）；（*）施工资质：具备国家建设行政主管部门颁发建筑工程施工总承包*级及以上资质，持有有效的安全生产许可证，且安全生产许可证未处于暂扣期内（若为联合体投标，由施工单位提供）。*.*.*业绩要求：投标人（若为联合体投标，联合体任意*方提供均可）近*年（从投标截止日往前推算*年，以合同签订日期为准）至少有*项合同总金额不少于*****元的新建或改造工程总承包建设（***）业绩（须提供中标通知书（如有）、合同协议书（须包含合同名称页、项目规模、合同范围、签字盖章页、合同金额页等）、至少*张对应发票、至少*张银行收款凭证等原件扫描件）。*.*.*信誉要求：（*）没有被依法暂停或取消投标资格；（*）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（*）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（*）在最近*年内没有发生重大工程质量问题；（*）没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ ***.****.***.**）中列入严重违法失信企业名单；（*）没有被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（*）在近*年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；（*）不存在法律法规或投标人须知前附表第*.*.*（**）目规定的不得存在的其他情形。*.*.*人员资格要求：（*）项目经理要求：至少取得*项相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师或勘察设计注册工程师或注册建造师或者注册监理工程师等；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称；项目经理业绩要求：项目经理近*年（从投标截止日往前推算*年，以合同签订日期为准）担任过类似项目的工程总承包项目经理或设计项目负责人或施工项目负责人（上述类似项目指合同金额不少于*****元的新建或改造工程总承包建设（***）业绩；须提供中标通知书（如有）、合同协议书（须包含合同名称页、项目规模、合同范围、签字盖章页、合同金额页、项目经理或负责人姓名页等）、至少*张对应发票、至少*张银行收款凭证等原件扫描件）。未同时担任其他在建工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人（含施工总承包工程、专业承包工程）。（注：若为联合体投标，必须由联合体牵头人提供，项目经理须为本单位在职人员，提供本单位为其近*个月内（****年*月至投标截止时间）任意*个月缴纳的社保证明扫描件、有效证书原件扫描件及无其他在建项目承诺书原件扫描件）。（*）设计负责人要求：取得*级及以上注册建筑师资格。（注：①若为联合体投标，必须由联合体设计单位提供；②须为本单位在职人员，须提供本单位为其近*个月内（****年*月至投标截止时间）任意*个月缴纳的社保证明扫描件、及有效证书原件扫描件）。（*）施工负责人要求：具有建筑工程专业*级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（*证），未同时担任其他在建工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人（含施工总承包工程、专业承包工程）。（注：①若为联合体投标，必须由联合体施工单位提供；②施工负责人须为本单位在职人员，且不得同时担任此项目的项目经理或设计负责人，须提供本单位为其近*个月内（****年*月至投标截止时间）任意*个月缴纳的社保证明扫描件、有效证书原件扫描件及无其他在建项目承诺书原件扫描件） *.*本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体由设计和施工单位组成，设计单位仅允许*家，施工单位仅允许*家，以设计单位为联合体牵头人；联合体各方主体之间必须签订内容具体、分工明确、权责清晰的联合体协议。联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本次招标中投标，否则所有投标均视为无效投标。 *.*各投标人均可就本招标项目上述标段中的 *(具体数量）个标段投标。 *.*本次招标本项目不属于****工程。 *.*本项目属性： *.*其它要求：/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.* 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在****省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：***.**********.**）进行注册登记，并下载手机版**（标证通）或办理**数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。 *.* 完成注册登记后，请于****年**月**日至****年**月**日**：**时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版**（标证通）或办理**数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.* 投标文件递交截止时间为：****年**月**日 **时**分 *.* 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版**（标证通）或办理**数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ;;;;/。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ;;;;本标段招标评标办法采用综合评估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ;;;;本标段招标公告同时在****省电子招投标交易平台、中国招标投标公共服务平台、****官网(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****年**月**日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展开全文
推荐公告
更多-
武汉市新洲区人民法院关于武汉市新洲区邾城街岳府里29号...
招标单位：
最高人民法院
项目金额：
58.70万元
武汉 2024-09-19 -
武汉瑞哈比利康复门诊有限公司名下3个商标
招标单位：
武汉瑞哈比利康复门诊有限公司
项目金额：
暂未确定
武汉 2024-09-19
-
【孝昌县中心】孝昌县九丰智慧农业产业园（一期）道路沟渠...
招标单位：
孝昌县九丰农业科技有限公司
项目金额：
1266.28万元
孝感 2024-09-19
-
（破）湖北百卓玻璃制品有限公司机名下玻璃等存货处置公告
招标单位：
详见公告详情
项目金额：
暂未确定
湖北 2024-09-19
-
中国电信股份有限公司武汉分公司2024年某政企客户大数...
招标单位：
中国电信股份有限公司武汉分公司
项目金额：
18.11万元
武汉 2024-09-19
