巨鹿县老漳河二期100MW“风+储”一体化示范性项目PC总承包合同
2024-08-21
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看
正文
****县老漳河*期*****“风+储”*体化示范性项目**总承包合同
****县老漳河*期*****“风+储”*体化示范性项目**总承包合同
标段编号 | *********************** |
招标人 | ****县建投新能风力发电有限公司 |
代理机构 | **** |
中标单位 | 中国电建集团****工程有限公司 |
合同金额或者费率 | *****.****** |
优惠率或其他 | |
合同订立日期 | ****-**-** |
合同工期 | *** |
合同期限开始时间 | ****-**-** |
合同期限结束时间 | ****-**-** |
公告主要内容 | ****县老漳河*期*****“风+储”*体化示范性项目采用**总承包模式,包括但不限于:*** **风电场区、**.*** ******集电线路、 *** **升压站、 *.** **送出线路等全部工程的设备材料采购、施工、调试、试运行、服务(包括竣工验收)、协调(征地、电网、社会关系等)等全过程的**总承包。本工程为交钥匙工程,即便在招标范围内没有载明,但实际证明是确保项目发电运行所必须的,则仍须纳入本次招标范围。 (*)项目的手续办理:除环评批复、水保批复、防洪批复、林地手续、土地手续、质监手续、并网手续、调度及供电手续由发包人办理,其他所有与项目相关的依法合规手续由投标人办理并承担相关费用。 (*)前期工作:负责临时用地租赁及恢复,并通过验收;负责树木、草地的移植及恢 复,并通过验收;配合发包人开展长期租地等工作。 (*)设备采购范围:满足本项目装机容量的所有*次、*次设备,包含但不限于:风力发电机组混塔(及配套附属设备)、法兰、箱变、主变及其附属设备、预装站、无功补偿、电缆、铁塔、绞线、光缆等本工程所有设备的采购。具体要求按设计院技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、倒运(含堆场)、接货验收、仓储保管等,发包人会安排主要设备的监造,发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。 (*)施工范围:负责 *** **风电场区、 **.***** ****集电线路、 *** **升压站、*.** **送出线路等本项目施工范围内涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、*次搬运、消缺处理至移交给招标人的全部工作;以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。全面负责风电场****施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作;施工期间的施工用水、用电(手续由发包人办理)、临时设施由投标人自行解决。 (*)检测及验收:负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工验收及达产验收,满足国家、行业现行规范及各类要求;按照国家、行业相关规范及要求 编制档案材料提交发包人,按照发包人要求进行信息化管理等。 (*)其他工作:负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。 本工程作为**总承包交钥匙工程,包括完成达标投产验收并全部移交生产及质保期内所有工程内容所需的费用,不论招标文件是否提及、投标报价高低,凡涉及本项目所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围。 |
项目负责人 | 张辉 |
联系电话 | *********** |
**施工总承包合同-已签章.***
展开全文
推荐公告
更多-
秦皇岛市海港区人民法院关于QHDJl17奔麦斯干红葡萄...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 暂未确定秦皇岛 2024-09-18
-
昌黎县公安局交通管理大队新购执法执勤车辆项目询价公告
招标单位: 昌黎县公安局交通管理大队项目金额: 54.00万元秦皇岛 2024-09-18
-
2024年衡水市智力和精神残疾人托养服务采购项目公开招...
招标单位: 衡水市残疾人联合会项目金额: 229.05万元衡水 2024-09-18
-
秦皇岛市海港区人民法院关于QTBSJB30木梳套装(绿...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 暂未确定秦皇岛 2024-09-18
-
动态脑电图仪1台
招标单位: 河北省第七人民医院(河北中医学院第二附属医院)项目金额: 20.00万元河北 2024-09-18