全椒县通达交通建设工程有限公司ZCGJH240705001-01(标段名称:徽通公司沥青砼玄武岩招标)招标发布公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
关于**************-**(包号:徽通公司沥青砼玄武岩招标),招标采购公告如下:
*、招标物资明细详见招标文件
条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
|
* |
招标人 |
名称:****徽通项目管理有限公司 联系人:张工 电话:*********** 项目联系人:吴工 电话:*********** |
|
* |
招标监督机构 |
名称: ****县通达交通建设工程有限公司 审监室办公室:罗部长 办公电话:******* |
|
* |
项目名称 |
**** |
|
* |
建设地点 |
****境内 |
|
* |
建设规模 |
详见施工现场 |
|
* |
计划工期 |
计划工期:中标后,依据甲方通知 |
|
* |
质量要求 |
满足招标文件要求 |
|
* |
投标人资质条件、能力 |
*、本次投标人不仅限于****通达招标平台会员。 *、投标人资质条件:公司合法注册,独立法人;生产、经营、安装及供货能力,产品质量符合国家现行标准,遵守国家法律法规、具有良好的信誉和诚信的职业道德。 *.投标人在开标前需提前联系项目负责人送样检测,合格后方可具备投标资格。(送检样品每样不少于**克) *.开标前*天(****.*.** 日)不在接受样品。 *.投标人能开具需提供*%增值税专用发票。 |
|
* |
投标保证金 |
投标保证金的金额:**元 |
|
** |
履约保证金 |
履约保证金:投标保证金转为履约保证金; 退还时间:本工程交工验收合格后无息退还。 |
|
** |
结算与支付 |
按月结算,支付合格货款的的 **%,剩余货款供货结束后*年内无息付清。 |
|
** |
开标地点 |
开标地点:通达公司*楼会议室,现场评标,投标人需准时参加。如投标人未在开标时间抵达开标现场,招标人不接受投标单位的任何关于投标事宜的质疑 |
|
** |
评标委员会的组建 |
评标委员会构成:专家 *人;项目部负责人:*人;资企控制部:*-*人 评标专家确定方式:由招标人在开标前随机抽取。 |
|
** |
是否授权评标委员会确定中标人 |
□√是;□否,推荐的中标候选人数: |
|
** |
(*)、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定(法释[****]**号)》第*条规定,投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标。 (*)、投标企业被县级(含)以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的,*律限制交易资格,不得参加我公司项目招投标活动,若中标取消中标资格。 (*)、凡竞争主体在我公司交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为,*律取消会员资格。 |
||
** |
投标时间
|
发布时间:****年 *月 * 日 **:** 时后;投标人如有疑问可致电招标人。 投标保证金缴纳截止时间:****年 * 月 ** 日**:**时前 投标截止(开标)时间:****年 *月 ** 日**:**时后 本次招标项目较多,开标时间会根据开标现场情况顺延,请潜在投标人悉知。 |
|
** |
投标有效期 |
投标有效期为**个日历天 。在此期限内,凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。 |
|
** |
投标方式 |
递交的投标文件:*.网上报价*份。(网上投标仅限通达供应商会员库会员。)*.本项目同时接受线下纸质报价。将所需材料装订成册,封面注明公司名称及投标项目标的,送至通达公司*楼资企控制部办公室。*.投标单位需在投标截止日前至资企控制部提交投标文件用于投标登记,在投标截止日前未递交或登记的投标人,招标人*律不予接受,请潜在投标人悉知。 |
|
** |
评标方式 |
*.最低价中标。*.如投标人少于*家,可直接转为****。 |
|
** |
投标资料提交列表 |
网上提交:*.投标人需上传投标报价清单电子版*份。(按提供的清单格式上传需盖公章,并注明税率。)
*.保证金回单*份
线下递交:*.投标报价*份。(按提供的清单格式填写并注明税率。) *.营业执照复印件*份。 *.法人身份证或授权委托书*份. *.保证金回单*份。
注:将所需材料装订成册,封面注明公司名称及投标项目标的。 |
|
** |
投标保证金与履约保证金缴纳形式 |
保证金的形式:须从投标人基本帐户转入以下帐户,“徽通公司石料投标保证金”付款人的帐户名称须与投标人名称*致。不接受汇票,以资金到帐时间为确认时间。公示期结束后,*个工作日签订合同,如未按期履约视同放弃中标资格。 退还时间:未中标单位所缴纳投标保证金将在评标结果公示后**个工作日内无息退还;中标单位所缴纳投标保证金转为履约保证金将在本工程供货完成后无息退还。 *.收款单位:****县通达交通建设工程有限公司 *.开户行:中国建设银行****县支行银行 *.银行账号:******************** |
|
** |
违约行为 |
承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同,发包人将终止合同,没收承包人履约保证金。 |
|
** |
无效投标文件 |
投标文件出现下列情形之*的,投标文件按无效投标处理(废标)。 *.逾期送达的或未送达指定地点的; *.未按招标文件要求密封的; *.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的; *.未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; *.未按招标文件要求提交投标保证金的; *.服务周期或质量不符合招件要求的; *.投标文件未能在实质上响应招标文件的; *.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。 *.单项超出投标限价的。 **.法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。 |
|
** |
重要提示 |
本项目文件中所发布的相关文件要求,按招标人要求为准 承包人自行勘察施工现场情况。 *.本文件的最终解释权归招标人,资企控制部所有。 *.项目履约期满后对承包人履约行为进行评级。 |
****招标控制价
规格(**) |
计划用量(*) |
上限价(含*%税率) |
含税投标报价 |
备注 |
**-** |
约**** |
***元 |
|
|
*-** |
约**** |
***元 |
|
|
投标总价 |
|
质量要求
规格(**) |
计划用量(*) |
质量要求 |
备注 |
**-** |
约**** |
压碎值:≤**%、密度:≥*.**/***、含泥量:≤*%、 针片状:≤**%、软石含量:≤*.*% 并满足《公路沥青路面施工技术规范》(*** ***-****)和《建设用卵石、碎石》(**/* *****-****)的标准 |
玄武岩 |
*-** |
约**** |
*、报名截止时间:****-**-** **:**
*、电子采购平台操作请查看视频
(视频链接见网站首页公告)
****-**-** **:**
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
亳州市谯城区人民法院关于拍卖安徽省亳州市谯城区亳古路(...
招标单位: 亳州市谯城区人民法院
项目金额: 52.38万元
亳州 2024-07-08 -
安徽省池州市中级人民法院关于东至县尧渡镇纬五路皖西南汉...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 9.96万元
池州 2024-07-08 -
铜陵市先锋西村53栋104室住宅
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 27.22万元
铜陵 2024-07-08 -
安庆市迎江区人民法院关于皖H16J39号车辆(第一次拍...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 5.21万元
安庆 2024-07-08 -
广东省揭阳市中级人民法院关于安徽省亳州市亳芍路(原白芍...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 暂未确定
亳州 2024-07-08