无锡市广益建发控股集团有限公司门禁考勤系统采购项目招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
*、项目概况
(*)项目名称:****市广益建发控股集团有限公司门禁考勤系统采购项目
(*)项目概况:本项目为****市广益建发控股集团有限公司门禁考勤系统采购项目,对****市****区广南路***号*楼大门出入口处安装*通道人行摆闸共计*套,*台人脸识别考勤设备为满足员工考勤管理需求。
(*)项目预算:******.**元。
(*)招标范围:清单范围内的含运货到发包人指定地点,所产生的所有内容,包括供货、运输、装卸、安装、调试以及质量保修期内的售后服务等。
(*)供货期:**个日历天(合同签订生效后**日历天内供货并安装调试完毕)。
(*)误期违约金:延误工期承包人应按照****元/天支付违约金给招标人,不设上限。
(*)质量标准:符合相关国家标准及招标文件要求和供方投标文件的承诺,由需方组织验收,符合政府规定的相关职能部门验收要求。
(*)质量违约金:由于承包人原因*次性验收未达到***%合格,承包人须支付合同价款的*%至招标人作为质量违约金;
(*)质保期:*年(质保期:自本项目验收合格之日起开始起算)
*、投标人资格要求
*)投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人企业或者其他组织;
*)被授权委托人及项目负责人为投标人在职员工【提供与本企业签订的劳动合同、由社保机构出具本企业的****年*月-****年*月的缴费证明】;
*)投标人近*个月中任意*个月份(不含投标当月)的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的****年度或****年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章;
*)投标人须提供通过“信用中国”网站(***.***********.***.**)渠道查询企业信用记录报告并网上打印,未提供上述信用记录或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的投标人,不予通过(投标人须在上述网站中注册方可查询,查询后请点击“下载信用报告”),提供信用报告加盖公章;
*)本次招标不接受联合体投标。
*)本次招标采用资格后审方式;
*、招标文件发售信息:
(*)凡有意参加投标的单位,请于****年 * 月 * 日至****年 * 月 ** 日,每天上午*时**分至**时**分,下午**时**分至**时**分,请自行提供*盘或者电子邮箱,到****市惠山区惠山大道 ** 号明都大厦 * 号楼 ** 楼****室报名并购买招标文件,报名时须提供以下资料复印件并加盖公章,携带原件备查:
*)法人代表授权委托书原件(法人除外)、授权委托人身份证、联系方式和邮箱;
*)企业法人营业执照副本
(*)本项目不办理招标文件的邮购。
(*)招标文件每套售价***元,售后不退。
*、投标文件接收信息:
(*)投标文件递交的截止时间为****年 * 月 ** 日**时**分,地点为:****市****区广南路***号*楼***室。
(*)逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
*、本次招标联系事项:
招标人:****市广益建发控股集团有限公司
联系人:****
招标代理机构:****
联系人:****
联系地址:****市惠山区惠山大道 ** 号明都大厦 * 号楼 ** 楼****室
联系电话:***********
电子邮箱:*********@**.***
****
****年*月*日
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
连云港石化产业基地石化七道西延道路监理竞争性磋商二次公...
招标单位: 江苏洋井石化集团有限公司
项目金额: 30.77万元
连云港 2024-07-05 -
徐州高新区生物医药产业园片区道路工程监理二标段(高新区...
招标单位: 徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心
项目金额: 13.39万元
徐州 2024-07-05 -
北京新兴建科工程有限公司江苏安之孚能源科技有限公司汽车...
招标单位: 北京新兴建科工程有限公司
项目金额: 暂未确定
淮安 2024-07-05 -
常州市武进区人民法院关于红星商业广场二区2号车库769...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 3.14万元
常州 2024-07-05 -
常州市武进区人民法院关于红星商业广场二区2号车库978...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 3.14万元
常州 2024-07-05