中核城·城市之光一号项目第三方房屋维修、改造工程(第三阶段)采购公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
中核********新区联合投资有限公司-中核城·城市之光*号项目****(第*阶段)-****采购公告
*、项目概况
- 项目名称:中核城·城市之光*号项目****(第*阶段)
- 项目编号:****-**-****-**-****
- 交货/服务时间:计划合同工期暂定为:****年*月**日(自发包人书面通知的开工时间起算)完工日期为:****年*月**日。
- 交货/服务地点:****临空经济区中心位置。
- 供货范围:*)包含中核城·城市之光*号项目范围内(含高层、洋房、叠墅、商铺)处于|质保期的各项工程,原施工单位不能及时维修和改造的项目,由甲方负责组织维修、改造。
- *)相关技术及验收要求:
- 执行国家、****省、****市和行业有关工程监督管理办法。本工程由承包人包工包料包检测包验收合格,施工用水、用电、设备等费用全部由承包人承担。发包人有权根据工程实际情况,调整承包人工程范围及材料供应方式。
- 发包人工程部给维修单位下达派工单,并确定维修范围及完成时间,维修单位接到维修通知书*日内,派遣维修人员严格按照发包人计划开展维修任务。承包人应提前着手施工准备,进场进行现场踏勘、复核尺寸及其它辅助工序,并在接到发包人通知之日起*个工作日内,完成发包人通知的维修内容。维修完成后承包人需及时通知发包人及物业方对现场维修部位进行验收。
- 质量要求:执行国家、****省、****市和行业有关工程监督管理办法
*、供应商资格要求:
*、基本资格条件:
(*)供应商应具有在中华人民共和国境内合法注册、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织且企业营业执照在有效期内;
(*)投标人须提供****年度(或****年度)经第*方审计的财务会计报表(包括资产负债表、现金|流量表、利润表)或投标截止日前*个月内银行出具的资信证明;
(*) 供应商具有建筑工程施工总承包*级及以上资质及有效的安全生产许可证;
(*)近*年(****年*月至今)具有*项总合同金额***元人民币及以上类似业绩;
(*)供应商不得在“信用中国”网站(***.***********.***.**)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
(*)供应商的单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本次采购活动;
(*)本次****采购不接受联合体。
*、 专项资格条件:
*、报名方式
本项目采取公开方式选择供应商,有意参与本项目的潜在供应商请登录****(*****://***.*******.***/)在****年**月**日 **时**分前报名参加本项目。
*、采购文件的获取
*、采购文件获取地地址:本项目不再提供纸质采购文件,参与本项目的潜在供应商应报名后通过****下载采购文件。
*、有意参与本项目的潜在供应商须先在****进行注册。注册账号审核通过后,在首页“用户登录”,输入账号及密码登录系统,依次点击→系统功能菜单→项目管理→我要报名,找到《中核城·城市之光*号项目****(第*阶段)》,点击“我要报名”,即可查看项目信息并报名参与项目。报名经我公司审核通过后即可下载本项目采购文件。
*.*获取时间:****年*月* 日起至****年*月 *日**:**时止(北京时间,下同)。
*.*获取方式:网络下载形式。
*.*.*潜在供应商信息登记:在采购文件获取期间登录中国核工业集团有限公司电子采购平台(***.*******.***)(以下简称“中核集团平台”)完成下列操作流程:按照网站首页→服务中心→供应商服务→供应商操作手册等提示内容,进行供应商注册,“中核集团平台”客服电话:***-********(工作日*:**-**:** **:**-**:**)。注册账号审核通过后,在首页输入账号及密码,点击“登录”,依次点击系统功能菜单→项目管理→招标项目→投标报名,找到本项目名称,点击“我要参与”,按要求录入潜在供应商登记信息,将采购文件费用支付成功的截图(按*.*.*要求获取截图)作为附件上传,点击“确认”按钮进行信息登记。
*.*.*采购文件费用、支付方式及发票领取
(*)文件费用:人民币(大写)**元整(¥***.**)。
(*)支付方式:收款人全称:****盛德工程造价咨询有限公司;开户行:中国农业银行股份有限公司****东城支行; 账 号:*****************。
(*)发票领取:****盛德工程造价咨询有限公司财务室(****市凤凰路**-*号)。
*.*.*获取条件:只有信息登记成功且支付成功的潜在供应商才能获取采购文件。潜在供应商在采购文件获取期间通过登*“中核集团平台”(***.*******.***)在线下载采购文件。如采购文件获取截止日仍不能下载,请及时告知工作人员。
*.*本次****采取资格后审的方式。
*、应答文件/报价文件的递交
*、应答文件递交截止时间:本项目采用在线评议,请参与本项目的应答人在(北京时间)****年**月**日 **时**分前在****(*****://***.*******.***/)登录并上传应答文件电子版。若采购方另有要求递交纸质应答文件的,请按采购方要求的时间及方式递交:。
*、提交应答文件的方式:在线上传应答文件。(若采购方另有要求递交纸质应答文件的,请按采购方要求递交,并以在线上传文件为准)
*、未在线报名、逾期上传/送达的、未上传的,采购人不予受理。
*.* 应答文件递交的截止时间为****年*月*日**时**分,地点为****盛德工程造价咨询有限公司(****市凤凰路**-*号)。
*.* 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件,采购人将予以拒收。
*、公告媒体
本公告在****(*****://***.*******.***/)发布。对于其他媒介发布的本项目公告,采购人对其准确性不承担任何责任。本次采购活动的最终解释权在中核********新区联合投资有限公司
*、联系方式
地址:****省****市****区滨湖南路**号农业综合大厦*楼
联系人:****
电话:***********
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
恒大御府
招标单位: 广水市人民法院
项目金额: 暂未确定
随州 2024-07-03 -
湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉口北国际贸易交易中...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 109.02万元
武汉 2024-07-03 -
湖北省荆门市掇刀区白石坡大道与双严路交汇处西南角(海纳...
招标单位: 海口市美兰区人民法院
项目金额: 50.00万元
荆门 2024-07-03 -
TMM装配线(剂侧)招标公告
招标单位: 东风马勒热系统有限公司
项目金额: 暂未确定
武汉 2024-07-03 -
中国铁建港航局黄冈硅元项目轻骨料混凝土第三次竞谈采购公...
招标单位: 中国铁建股份有限公司
项目金额: 暂未确定
黄冈 2024-07-03