孟里花苑小区新建停车场工程招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
*、招标项目概况
*、项目名称:****新建停车场工程
*、工期要求:**日历天。如承包人不能在上述工期内完成,则每拖延*天,按不低于中标价的*分之*支付发包人违约金。
*、质量要求:*次性验收***%合格
*、工程建设地点:****市****区洛社镇孟里花苑
*、标段划分:本工程设*个标段
*、招标方式
*、明标明投、随机抽取(参与抽签的有效投标单位最低为*家)
*、发包人有权调减工程量,发包人不给承包人任何补偿,并请投标单位自行勘察现场,费用及风险自担。
*、承包人不得随意增加清单范围内的工作量,如需增加须报甲方审批同意后方可实施,否则结算不予认可。
*、工程明标总价、付款方式、结算方式
*、招标控制价:*******.**元,让利**%,即明标总价:*******.**元。
*、付款方式为*:*:*。工程竣工验收合格后支付至合同价款的**%,工程竣工验收合格后满*年且结算后付至核定价款的**%,工程竣工验收合格后满*年付清余款。付款时*承包人须提供等额的****市增值税发票,*如发票税率与《工程结算报告》计价税率不*致时,税率差额将由财务部门付款时给予扣除。
*、结算方式:固定单价,单价按招标控制价综合单价执行。结算审计总价让利**%作为招投标双方的结算依据。
*、投标费用
本工程将向各投标单位收取***元资料费
*、投标人资格要求
*、投标人资质类别和等级:
(*)在洛社镇****年度小型工程企业名录库内市政和道路类企业;
(*)具有[市政公用工程施工总承包*级](含)以上资质;
(*)具有有效的安全生产许可证;
以上(*)、(*)、(*)项必须同时具备。
*、项目经理:
(*)具备[市政公用工程注册建造师*级] (含)以上资格
(*)必须具备有效的安全生产考核合格证书
(*)在本公司注册满*个月
(*)未担任其他在施工建设工程项目的项目经理
*、其他:
(*)各投标人需自行现场勘察,安全责任由承包人负责,包括施工安全、运输安全等。
(*)招标人或招标代理机构将在报名结束后通过“信用中国(***.***********.***.**)”、“****省建筑市场监管与诚信信息*体化平台(****://**.**.***.*:*****/*******/#/)”网站,对所有投标人进行信用信息查询及动态资质核查,被列入失信执行人或动态资质核查不合格的,取消其报名资格。
*、投标报名与招标文件的获取
*、报名开始时间:****年*月**日*:**时
*、报名截止时间:****年*月*日**:**时
*、报名地点:****市****区洛社镇人民政府*楼***室
*、招标报名资料获取:登录中国****官网(****://***.*******.***.**/),点击下方“信息公开”栏目下“镇(街道信息公开目录)”,点击“洛社镇”,点击右侧“公告公示”栏目,下载招标文件及其他相关资料。
*、报名时需携带资料:
(*)首次报名时需办理“****年****高新区(洛社镇)小型工程企业名录库”授权代理人入库委托。须单独递交入库委托的授权委托书(格式详见附件)及本企业为授权代理人近*个月(****年**月-****年**月)缴纳社保的缴费证明复印件并加盖公章(如已办理,请忽略此条);
(*)授权代理人(入库时委托人)携带身份证原件亲自报名;
(*)授权代理人(入库时委托人)授权委托书(格式见官网)、由社保机构出具本企业为授权代理人近*个月(****年**月-****年**月)的缴费证明复印件并加盖公章。
*、开标有关信息
*、开标时间:****年*月*日上午**时**分
*、开标地点:****市****区洛社镇人民政府*楼栋***会议室。
*、有关注意事项:代理人(入库时委托人)开标时携带以下相关资料提前**分钟进场签到,截止日期后的报名或未按公告开标时间要求参加投标的,招标人拒绝接受。
(*)代理人(入库时委托人)携带授权委托书(格式见公告附件)以及身份证原件(可随身携带);
(*)投标(明标明投)承诺书(格式见公告附件);
(*)营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖公章;
(*)项目负责人注册证书、安全生产知识考核合格证书复印件盖公章;
(*)****省农村产权交易意向投标方承诺书。
*、本次招标联系事项:
招标人:****市****区洛社镇石塘湾社区股份经济合作社
招标人联系人:****
联系电话:****-********
招标代理:****
招标代理联系人:****
联系电话:****-********
*招标文件.*** *承诺书-****新建停车场工程.*** *授权委托书-****新建停车场工程.*** *****省农村产权交易意向投标方承诺书.**** *清单编制说****.*** *控制价编制说****.*** *控制价-****新建停车场工程.*** *限价分析表-****新建停车场工程.*** *孟里花苑施工图.*** **入库委托书(首次报名时递交).****
推荐公告
更多-
和睦涧村淳和水稻专业合作社淳和酒坊流转经营
招标单位: 北林村村民委员会项目金额: 暂未确定南京 2024-09-20
-
枣庄市山亭区人民法院关于江苏省苏州市吴江区华邦商务广场...
招标单位: 枣庄市山亭区人民法院项目金额: 136.00万元苏州 2024-09-20
-
常州市天宁区人民法院关于常州市天宁区弘阳上城2号车库1...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 4.50万元常州 2024-09-20
-
兴桥镇畜禽粪污处理中心扩建沼液池工程采购公告
招标单位: 射阳县兴桥镇人民政府项目金额: 128.80万元盐城 2024-09-20
-
三仓镇洋中村安丰北岸豪庭学区房B区三号楼302室出租
招标单位: 北林村村民委员会项目金额: 暂未确定盐城 2024-09-20