经开区龙山小学消防泵房及浦江路门面房外墙维修工程(重)询价公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
****(重)比价公告
*、项目基本情况
*.项目名称:****
*.工程预算费:******.**元(**********元*角*分),投标报价超过项目预算视为废标。
*.项目概况:(*)经开区龙山小学地下消防泵房出现雨污水倒灌,需对泵房电器元件、配电柜和水泵等相关设施进行维修。(*)经开区浦江路西侧门面房,*楼外墙脱落,渗水、对损坏的地方进行维修。具体内容详见清单及图纸。
*.工期:**天,缺陷责任期*年。
*、本项目不接受联合体投标。
*、申请人的资格要求
*.建筑工程施工总承包*级及以上资质的独立法人企业。
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定。
*、报名时间及方式
*、报名时间:****年*月**日**:**-****年*月**日**:**。
*、报名方式:网上报名,本项目按总价报价(无需清单报价,现场施工环境复杂,请各投标单位谨慎报价),最低价中标。若有效投标人最低报价相同,选择系统编号最小的最低价。
竣工后支付已完工程量的**%,审计结束后(含*审),按审计价支付至**%,余款缺陷责任期满无争议*次性付清。
*、招标要求
*、各潜在投标人在投标前必须到现场踏勘,投标报价需包括现场所有拆除、运输、*次搬运等相关费用。尤其是浦江路门面房维修,现场东侧为门面房,西侧为居民自行搭建的临时设施,请投标单位务必仔细查看现场,谨慎报价,确保中标后项目可以正常实施。
中标单位不得以对现场情况不了解作为理由,提出增加相关费用,否则我单位将向行政主管单位汇报,对中标单位进行相应的处罚。
*、发包人不提供施工用水用电,由承包人自行解决,并在投标报价中予以考虑,中标后不予调整。
*、承包人进场后,须配合发包人办理相关施工手续,且自行考虑潜在的相关费用,含在报价内。
*、如因承包人原因促使工程进度、质量、安全等工作不到位,在监理下达整改通知后的*天内仍未整改,发包人有权终止合同。
*、在施工过程中,如未按图纸要求施工,在监理下达整改通知后施工单位应无条件整改,且每次给予**元的罚款。
*、施工单位在施工期间,应做到文明施工,如被周围居民投诉,每次罚款****元。
*、若因承包人原因终止合同关系,则另选施工单位继续施工,并对承包人已完成的工程量且未支付的工程款拒付。
*、承包人在投标书应充分考虑周边环境影响(相邻建筑物等)、地表排障、材料价格涨价等不明确因素,风险自行承担,合同工期内材料单价不做调整。
*、建筑施工扬尘污染防治工作由承包人按照建质函〔****〕***号文执行。
**、所有隐蔽工程需留有影像资料,随竣工资料*并交于建设单位。
**、施工过程中应注意施工安全,若发生安全事故,由中标单位承担。
*、****人信息及联系方式
****单位:****经济技术开发区建设和公用事业管理处
项目联系人:王工 ****-*******
****.*.**
推荐公告
更多-
太和县人民法院关于安徽省太和县国泰路西侧盛世华庭28号...
招标单位: 太和县人民法院项目金额: 70.17万元阜阳 2024-06-03
-
中国移动安徽公司蚌埠分公司2024年某单位智慧网络巡检...
招标单位: 中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司项目金额: 暂未确定蚌埠 2024-06-03
-
招标淮北矿业(集团)芦岭煤矿工会委员会夏季文化衫......
招标单位: 淮北矿业(集团)公司芦岭煤矿工会委员会项目金额: 9.34万元宿州 2024-06-03
-
砀山县人民法院关于安徽省宿州市砀山县砀城镇砀城路南侧科...
招标单位: 砀山县人民法院项目金额: 11.05万元宿州 2024-06-03
-
中国中铁四局集团有限公司第八工程分公司巢马铁路4标铺架...
招标单位: 中铁四局集团有限公司第八工程分公司项目金额: 暂未确定马鞍山 2024-06-03