中山东部外环高速公路北延线工程佛山段220千伏及110千伏高压线迁改工程施工合同信息公开
2024-05-13
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
公示信息
招标项目名称 | 中山东部外环高速公路北延线工程****段****伏及****伏高压线迁改工程施工 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 中山东部外环高速公路北延线工程****段****伏及****伏高压线迁改工程施工 | ||
性质 | 正常 | 文件发布人 | **** |
公示发布时间 | ****-**-** |
合同信息:
合同名称 | 中山东部外环高速公路北延线工程****段****伏及****伏高压线迁改工程施工合同 | ||
---|---|---|---|
招标人名称 | ****市****区顺控路桥投资有限公司 | 招标人统*社会信用代码 | ****************** |
中标人名称 | 主:****威恒输变电工程有限公司;成:中铁*局集团有限公司; | 中标人统*社会信用代码 | ****************** |
合同签订人或其委托人全称 | 吕明 | 合同金额 | ********* |
合同单位(甲方) | ****市****区顺控路桥投资有限公司 | 合同单位 | 主:****威恒输变电工程有限公司;成:中铁*局集团有限公司; |
合同期限(年) | *** | 合同签署时间 | ****-**-** |
质量要求 | 工程质量符合现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准,具体详见施工合同相关条款。 | ||
合同主要内容 | 本工程拟将周边影响其建设的高压架空线路和电缆线路进行迁改,其中高压架空线路包括*****旭良线、*****容旭甲乙线、*****旭隆线、*****旭欣甲乙线(同塔*****旭容线、旭华线)、*****旭桂甲乙线(同塔*****旭中甲乙线),共计*条架空线路走廊;高压电缆线路包括*****旭牵线、*****旭东甲乙线共计*条电缆线路走廊。迁改后*****旭良线、*****容旭甲乙线、*****旭隆线、*****旭牵线、*****旭东甲乙线利用本工程新建电缆隧道或电缆管沟敷设方式与原线路驳接,*****旭欣甲乙线(同塔*****旭容线、旭华线)、*****旭桂甲乙线(同塔*****旭中甲乙线)采用架空改架空方式与原线路对接。隧道总长度约****米(包含涉铁隧道部分及常规隧道部分),涉铁隧道部分为*#-*#,*#-*#顶管段(含*#、*#、*#、*#工井)土建内容,涉铁部分顶管长度约***米。详见工程量清单*****容旭甲乙线#**-#**段迁改涉铁通道工程。工作内容包括但不限于隧道施工图深化设计、铁路单位审查、隧道本体、支架及附属风水电等设施的施工,验收,移交,铁路部门施工配合费等工作。 | ||
其他内容 | *.项目编码:******(**)****** *.项目代码:****-******-**-**-****** *.计划工期:***日历天。具体开工日期以监理单位签发的开工令记载的日期为准;工期为预计工期,实际施工期(各节点工期)将根据实际情况进行合理安排,投标人须充分考虑并无条件接受。 *.质量要求:工程质量符合现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准(或地方政府主管机关发布的具体标准)和本(地区)行业现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣工的文件和规定、符合招标文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准。达到合格或以上标准,且经供电部门验收合格后接火并送电,以相关部门出具的验收证书为准。因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的,承包人须承担责任并采取补救或者返工措施,直到达到承诺的工程质量标准为止。 |
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
展开全文
推荐公告
更多-
广东省中山市沙溪镇沙溪大道11号宝嘉上筑花园3幢3座5...
招标单位: 衡东县人民法院执行局
项目金额: 58.34万元
中山 2024-06-20 -
清远市小市六号区中人雅居B幢302号(带露台)
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 46.80万元
清远 2024-06-20 -
肇庆市鼎湖区民乐大道4号玖誉花园5-2幢1705房
招标单位: 肇庆市鼎湖区人民法院
项目金额: 47.12万元
肇庆 2024-06-20 -
茂名市茂南区油城十路2号大院2号904房
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 54.23万元
茂名 2024-06-20 -
江门市蓬江区江会路20号之二801室
招标单位: 江门市蓬江区人民法院
项目金额: 26.89万元
江门 2024-06-20