邻水县小西河沟等6处山洪沟治理项目勘察设计邻水县小西河沟等6处山洪沟治理项目勘察设计合同公告
2024-05-12
纠错
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
****县小西河沟等*处山洪沟治理项目********县小西河沟等*处山洪沟治理项目****合同公告
****县小西河沟等*处山洪沟治理项目****合同公告 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 项目所在地 | ||
****县小西河沟等*处山洪沟治理项目**** | ****省·****市·****县 | ||
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | |
****县水务局 | ****县鼎屏镇胜利街*号 | *********** | |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | |
**** | 江西省南昌市南昌县江西**建筑科技产业园东莲路以南抚生西路以西 | ***-******** | |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | ||
*******.** | / | ||
签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
/ | / | / | / |
签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | |
******** | ******** | ******** | |
承包人承担的工作 | 质量要求 | ||
包含本项目初步设计阶段的勘察和设计(初步设计报告及概算编制)、施工图设计阶段的勘察和设计(施工图和预算编制)、施工招标工程量清单编制(如需要)、施工阶段的配合(如有含工程变更)、工程验收及后期服务等工作 | 符合国家现行规程规范和标准 | ||
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
/ | / | / | / |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
孙敏 | 职称证(*************) | ||
项目描述 | ****县刘家河沟等*条山洪沟治理项目综合治理总长**.***,其中:****县刘家河沟山洪沟治理项目综合治理总长 *.***;****县观音河沟山洪沟治理项目综合治理总长*.***;****县王家咀河沟山洪沟治理项目综合治理总长*.***;****县景家沟山洪沟治理项目综合治理总长*.***;****县小西河沟山洪沟治理项目综合治理总长*.***;****县*洞桥河沟山洪沟治理项目综合治理总长*.*** | ||
备注 | ****工期:**日历天(本****工期为项目初步设计阶段的****和施工图设计阶段的****总日历天)。察设计服务期限:包括本项目初步设计阶段的****、施工图设计阶段****、施工阶段的配合(如有含工程变更)、工程验收及后期服务等全部工作。 |
注:*.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
*.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人单位 | 承包人地址 | 承包人电话 |
---|---|---|
甲公司 | ...... | ...... |
乙公司 | ...... | ...... |
丙公司 | ...... | ...... |
*.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮**%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
*.日期(年月日)的格式统*以阿拉伯数字表示。如:****年*月*日,填写为********; ****年*月,填写为******; ****年,填写为****;****/*/** *:**:**填写为********-*:**:**。
*.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
*.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档*起上传到****省公共资源交易信息网。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。
附件:
合同公示.***
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
展开全文
推荐公告
更多-
泸州项目管理部生产、生活临建专业分包项目询价采购采购公...
招标单位: 中国核工业二三建设有限公司
项目金额: 暂未确定
泸州 2024-06-20 -
成都市未来赛道企业管理有限公司AA主体信用评级审计服务...
招标单位: 成都市未来赛道企业管理有限公司
项目金额: 暂未确定
成都 2024-06-20 -
宝成线广元站中央空调系统大修工程施工(重新比选)采购公...
招标单位: 中国铁路成都局集团有限公司广元车务段
项目金额: 暂未确定
广元 2024-06-20 -
广元市昭化区人民法院关于广元市昭化区元坝镇元坝村卡尔城...
招标单位: 广元市昭化区人民法院
项目金额: 40.65万元
广元 2024-06-20 -
成都市金牛区人民法院关于标的20:成都市金牛区茶店子西...
招标单位: 成都市金牛区人民法院
项目金额: 11.87万元
成都 2024-06-20