寻甸县2023年支持学前教育发展中央专项资金(联合乡中心幼儿园基础设施建设项目)招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
寻甸县****年支持学前教育发展中央专项资金
(联合乡中心幼儿园****)
招标公告
*.招标条件
本招标项目寻甸县****年支持学前教育发展中央专项资金(联合乡中心幼儿园****)(项目名称)已由****彝族自治县财政局、****彝族自治县教育体育局关于下达****年支持学前教育发展中央专项资金的通知要求(项目审批、核准或备案机关名称)以寻财教〔****〕***号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为****彝族自治县联合乡人民政府,建设资金来自中央专项资金(资金来源),项目出资比例为***%。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行招标。现欢迎有意愿、具备合格资质条件的投标人参加该项目投标。
*.项目概况与招标范围
*.*招标内容:寻甸县****年支持学前教育发展中央专项资金(联合乡中心幼儿园****)
*.*工程招标范围:
寻甸县****年支持学前教育发展中央专项资金(联合乡中心幼儿园****),拦标控制总价以发包人公布的拦标价为准,具体详见工程量清单和图纸。
*.*建设资金来源:中央专项资金。
*.* 工程建设地点为:联合乡中心幼儿园。
*.*工期:计划工期**日历天。
*.*工程质量要求:执行《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)及国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,*次性验收合格。
*.投标人资格要求
*.*资质条件:具有独立法人企业,具有有效的营业执照;具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包*级及以上资质,且具有合格的企业安全生产许可证。
*.*财务要求:财务状况良好,并提供近*年(****年-****年任意*年)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,(如成立时间不足*年的,提供成立至今经审计的会计报表)。
*.*信誉要求:近*年无安全文明施工责任事故、所施工项目内无施工、安装等发生重大伤亡事故、无被建设行政主管部门通报、批评等情况。
*.*业绩要求:近*年内(****年至今)承担过*项合同价款在***元及以上建筑工程类似业绩。
*.*经理资格:具有建设行政主管部门颁发的*级及以上注册建造师证书(建筑工程)及安全生产考核合格证书,近*年(****年至今)承担过*项合同价款在***元及以上建筑工程类似业绩,且不得担任其他在建设工程项目的项目经理。
*.*其他要求:
(*)投标人廉政承诺书。
*.* 本次招标采用资格后审的方式进行资格审查。
*.招标文件的获取
*.*凡参与投标的单位于****年**月*日至****年**月**日,每日上午*:**至**:**,下午**:**至**:**(节假日、周末不休息),在****(****市官渡区锦西路邦盛商城*幢*单元***号)获取招标文件,获取招标文件时由单位的法定代表人或其授权委托人须携带以下资料报名并购买招标文件:营业执照副本(复印件加盖公章)、资质证书(复印件加盖公章)、单位介绍信(原件)、法定代表人身份证明书及其授权委托书(原件)、授权委托人身份证原件。以上资料须同时提供,逾期或不符合规定条件的将被拒绝。
*.*招标文件每份售价***元,售后不退。
*.*邮购招标文件的,需另加手续费(含邮费)**元。发包人在收到报名资料和邮购款(含手续费)后*日内寄送(注:凡因投递影响本工程投标的,由投标人自行负责)。
*.招标文件的递交
*.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年**月**日**时**分,地点为****(****市官渡区锦西路邦盛商城*幢*单元***号)评标室。
*.* 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,发包人不予受理。
*.发布公告的媒介
本次招标公告在中国采购与招标网(*****://***.************.**/)上发布。
*.联系方式
招 标 人:****彝族自治县联合乡人民政府
地 址:****彝族自治县联合乡人民政府
联 系 人:****
电 话:***********
招标代理机构:****
地 址:****市官渡区锦西路邦盛商城*幢*单元***号
联 系 人:****
电 话:***********
推荐公告
更多-
单一来源采购公示(石林县圭山镇立马村4G基站场地租赁)
招标单位: 中国电信股份有限公司昆明分公司项目金额: 暂未确定昆明 2024-05-27
-
双柏县〔2024〕01号国有土地使用权招拍挂出让成交公...
招标单位: 双柏县自然资源局项目金额: 暂未确定楚雄彝族 2024-05-27
-
石林彝族自治县人民法院关于拍卖天然越南芽庄老树沉香两头...
招标单位: 石林彝族自治县人民法院项目金额: 暂未确定昆明 2024-05-27
-
石林彝族自治县人民法院关于拍卖名家旧藏古玉摆件(未鉴定...
招标单位: 石林彝族自治县人民法院项目金额: 暂未确定昆明 2024-05-27
-
石林彝族自治县人民法院关于疑似绿松石观音菩萨吊坠(未鉴...
招标单位: 石林彝族自治县人民法院项目金额: 暂未确定昆明 2024-05-27