棠树乡2024年农村公路联网路路西村大塘水泥路、车墩防汛路、养鸡场路项目
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
发包公告
发包公告 |
||||
项目编号 |
********-** |
|||
发布日期 |
****年*月**日 |
|||
*、发包条件 |
||||
棠树乡 **** 年农村公路联网路路西村大塘水泥路、车墩防汛路、养鸡场路项目已具备发包条件,依据《****市人民政府关于进*步完善政府投资****招标投标工作的意见》(*政[****]**号)、****县公共资源交易监督管理局《关于进*步规范全县政府投资限额以下****项目发包工作有关事项的通知发包工作有关事项的通知》(舒公管〔****〕*号)的要求,对该项目按简易操作办法发包。 |
||||
*、项目概况与发包范围 |
||||
*、工程名称 |
棠树乡 **** 年农村公路联网路路西村大塘水泥路、车墩防汛路、养鸡场路项目 |
|||
*、发包人 |
****县棠树乡人民政府 |
|||
*、资金来源 |
政府资金 |
|||
*、工程实施地点 |
****县境内 |
|||
*、项目审批、核准或备案机关名称 |
舒农畅办(****)**号 |
|||
*、建设规模 |
控制价为******.**元 |
|||
*、计划工期 |
**日历天 |
|||
*、发包范围 |
详见工程量清单、图纸及有关说明 |
|||
*、发包方式 |
固定价随机摇号 |
|||
**、标段划分 |
*个标段 |
|||
**、质量标准 |
合格 |
|||
*、预承包人资格要求 |
||||
*、预承包人资质、资格要求 |
公路工程施工总承包*级及以上资质,有效的安全生产许可证。 |
|||
*、拟派项目负责人资格要求 |
项目负责人必须为投标企业本单位人员,且项目负责人资格要求为公路工程专业*级及以上建造师资格。 |
|||
*、本次发包不接受联合体承包。 |
||||
*、报名时间、项目发包会时间及发包文件获取方式 |
||||
*、报名时间、发包文件获取时间 |
自发包公告发布时至发包项目承包文件递交截止时间前 上午*:**至**:**分,下午**:**至**:**分(北京时间,下同) |
|||
*、项目发包会时间及地点 |
发包时间:****年*月**日**时**分 发包地点:****县城关镇龙潭南路安泰名车*楼。 |
|||
*、发包文件获取方式 |
发包文件由竞包人持报名资料在****舒能工程项目管理有限公司现场获取,未获取发包文件则视为不具备竞包资格。 |
|||
*、联系方式 |
||||
发包人 |
****县棠树乡人民政府 |
代理机构 |
****舒能工程项目管理有限公司 |
|
地址 |
****县境内 |
地址 |
****县城关镇龙潭南路安泰名车*楼 |
|
联系人 |
**** |
联系人 |
**** |
|
电话 |
*********** |
电话 |
*********** |
|
*、备注 |
||||
*、预承包人应具有独立法人资格,发包项目承包文件所报的项目班子组成人员必须是本单位的人员。 *、预承包人须携带以下资料进行报名:发包人的推荐函、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书,法定代表人或被授权委托人*代身份证;有效的企业营业执照、资质证书,安全生产许可证书、基本账户开户许可证书(或基本存款账户信息)、建造师注册证书、安全*证。 以上资料报名时需提供原件现场查验,另提供*份加盖单位公章的复印件(装订成册) *、本工程承包保证金金额为*****元。承包保证金以现金形式提交,在发包会现场查验。 *、工程往来款全部通过预承包人的基本账户,不与项目部直接发生经济联系。 *、本工程履约保证金金额为承包价的*%。承包人在发包会结果公示无异议后,须在合同签订前通过承包人基本账户汇入发包人指定的账户,逾期未通过承包人基本账户足额汇入,视作自动放弃承包资格。对故意放弃承包资格,造成严重后果的,承包保证金不予退还,并给予不良行为记录处理。
|
||||
*、公告发布媒体 |
||||
《****市公共资源交易平台电子服务系统》****://****.****.***.**/ |
推荐公告
更多-
滁州泽众城市智能科技有限公司全椒地区燃气设备安装服务项...
招标单位: 滁州泽众城市智能科技有限公司项目金额: 56.39万元滁州 2024-05-08
-
安徽省池州市中级人民法院关于东至县皖西南汉唐建材城B2...
招标单位: 安徽省池州市中级人民法院项目金额: 38.85万元池州 2024-05-08
-
临泉县人民法院关于安徽省阜阳市临泉县中泰锦城小区地下车...
招标单位: 临泉县人民法院项目金额: 172.80万元阜阳 2024-05-08
-
江宁经济技术开发区人民法院关于合肥市滨湖区贵阳路755...
招标单位: 交通银行项目金额: 118.04万元合肥 2024-05-08
-
马鞍山市雨山区人民法院关于粤BMS738机动车一辆(变...
招标单位: 详见公告详情项目金额: 9.91万元马鞍山 2024-05-08