****车务段管内网络教室设备设施维修发包公告

（项目编号：********-****-*** ）

*.发包条件

本发包项目****车务段管内网络教室设备设施维修项目已由中国铁路郑州局集团有限公司****车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司****车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司****车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

*.项目概况与发包范围

（*）设备设施概况：

段管内**个车站（车间）共有网络教室 ** 处，包含职教用电脑 *** 台，监控设备 ** 套，摄像头 ** 个。

（*）排查维修设备设施：

对职教计算机、监控设备、网络设备设施等排查检修，通过排查，对全部有问题的设施设备进行更换*件安装系统等必要维修措施，最终全部达到正常使用标准。具体以现场实勘为准。

（*）现场实堪注意事项：

*.排查现场前须在****车务段段部*楼信息技术科办理登记备案手续，签订网络安全协议。

*.排查期间通行费、餐费自理，自觉遵守道路交通安全，****车务段不承担工期期间道路交通安全责任。

*.排查、维修期间需使用互联网的，需自行携带互联网计算机，资料通过指定*盘复制。严禁将车务段办公计算机及其他电子设备接入互联网。

（*）保密要求：

现场实勘和施工过程中不得随意翻阅与工作无关的文件和资料，不得擅自记录、复印、拍摄、摘抄、收藏单位任何文件资料和信息；严禁私自下载、拷贝办公计算机内的信息资料，严禁工作中使用计算机储存的敏感内容、内部程序、口令、密码等泄露给无关人员。

建设地点：****车务段

发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司****车务段批准的发包文件的所有内容。

计划工期：**日历天。

包段划分：发包范围按*个包段划分。

*.承包人资格要求

*.*本次发包要求承包人必须持有注册于中华人民共和国境内有效的营业执照，具有独立企业法人资格。经营范围包括安全技术防范工程设计、施工服务。法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起*年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

*.*本次发包不接受联合体承包。

*.*各承包人均可就上述包段中的*个包段承包。

*.*承包人必须是****的注册供应商，在****上完成注册并通过审核。

*.公示、报名及获取发包文件

*.*凡有意参加承包者，请于****年*月**日至****年*月*日，每日上午*时至**时**分，下午**时**分 至**时**分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（营业执照、开户许可证、法人身份证、法人委托书复印件）到****车务段职教办公室***房间现场递交并登记。

*.承包文件的递交

*.*承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

*.*逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

*.发布公告的媒体

本次发包公告在****网络上发布。

*.联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司****车务段

地址：****省****市解放区车站街**号

邮编：******

联系人：****

电话：****-*******

中国铁路郑州局集团

有限公司****车务段

****年*月**日