【交易公告】泸州市公安局交通警察支队二大队业务技术用房建设项目跟踪审计及竣工结算审核服务
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
*、项目概况与比选范围
*.项目名称:****市公安局交通警察支队*大队业务技术用房建设项目跟踪审计及竣工结算审核服务
*.建设地点:****市。
*.工程建设内容及规模
建设内容包括:****市公安局交通警察支队*大队业务技术用房建设项目跟踪审计及竣工结算审核服务
*.比选范围:
(*)跟踪审计:对****市公安局交通警察支队*大队业务技术用房建设项目跟踪审计及竣工结算审核服务(包含但不限于设计变更经济分析,合同造价条款变更、管理,预付款、进度款、变更款、索赔款审核,材料、设备价咨询,编制跟踪审计实施方案,其他并要的服务事项)并根据施工合同要求出具阶段性跟踪审计报告,在工程竣工验收后出具跟踪审计总结性报告(指建设单位、施工单位、受聘机构确认并形成书面审核结果)。
(*)结算审核:对****市公安局交通警察支队*大队业务技术用房建设项目跟踪审计及竣工结算审核服务,并出具最终审核的工程造价咨询成果文件(指建设单位、施工单位、受聘机构确认并形成书面审核结果)
*.比选项目工期:
(*)跟踪审计:自签订合同之日起至本项目竣工验收止。
(*)结算审核:在与委托人办理资料交接之日起(不含当日),提出项目资料是否完善的初步书面意见并*次性提出是否需要补充其他资料,于最后*次资料交接日起**个工作日内完成结算审核。
*.预算金额及最高限价:***元(报价超过最高限价作为无效投标处理)
*、申请人资质要求
*.具有独立法人资格,具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或*证合*。
*.本次比选不接受联合体。
*.其他要求:没有处于投标禁入期内,未被限制投标,未被人民法院列为失信被执行人。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,近*年内在经营活动中没有重大违法记录。(提供承诺函)
*.具备法律和行政法规规定的其他条件。
*.本次比选需求: ①业绩要求:公司具有跟踪审计和结算审核房屋建筑类*个类似业绩;②人员要求:土建负责人(*人):需具备全国*级注册造价工程师(土建专业)或全国造价工程师(土建专业),且具有全国*级注册建造师,同时该负责人具有高级及以上职称;安装负责人(*人):全国*级注册造价工程师(安装专业)或全国造价工程师(安装专业),同时具有高级及以上职称。(以上人员需提供相应执业资格证书和职称证书扫描件,注册证书必须在本单位注册)。
*、比选文件的获取
申请人请于****年 * 月 ** 日至****年 * 月 ** 日**:**—**:**登录《全国公共资源交易平台(****省.****市)》( *****://***.*******.***/)自行获取。全国公共资源交易平台(****省·****市)
*、比选文件的递交
*.申请文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 **** 年 * 月 ** 日 **时**分,地点为:****市公安局交通警察支队(地址:蓝安路*段**号)。
*.逾期送达的、未送达指定地点的或未按要求密封的比选申请文件,比选人不予接收。
*、评审办法
本项目评审采用最低评标价法,有效报价的供应商中价格最低的为成交供应商,最低价相同的采用随机抽选方式确定供应商。
*、采购人联系方式
联系人:****
电话:****—*******
地址:蓝安路*段**号
日期:****年 * 月 ** 日
推荐公告
更多-
绵阳市游仙区人民法院关于绵阳市游仙区东津路17号海悦·...
招标单位: 绵阳市游仙区人民法院项目金额: 2.80万元绵阳 2024-04-30
-
绵阳市游仙区人民法院关于绵阳市游仙区东津路17号海悦·...
招标单位: 绵阳市游仙区人民法院项目金额: 2.80万元绵阳 2024-04-30
-
前期物业服务招标公告
招标单位: 资阳市富邦房地产开发有限公司项目金额: 暂未确定资阳 2024-04-30
-
成都市青羊区人民法院关于德阳市广汉市北京大道一段7号北...
招标单位: 成都市青羊区人民法院项目金额: 6886.96万元德阳 2024-04-30
-
绵阳市游仙区人民法院关于绵阳市游仙区东津路17号海悦·...
招标单位: 绵阳市游仙区人民法院项目金额: 2.80万元绵阳 2024-04-30