绵阳市安州区智慧城市新型基础设施建设项目-智慧旅游-官方网站改版优化设备采购
2024-03-29
纠错
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看
正文
****市****区智慧城市新型基础设施建设项目-智慧旅游-官方网站改版优化设备采购
(****市****区智慧城市新型基础设施建设项目-智慧旅游-官方网站改版优化) 合同公告(标准文本)
项目名称 | 项目所在地 |
****市****区智慧城市新型基础设施建设项目-智慧旅游-官方网站改版优化 | ****省·****市·****区 |
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
****市****区腾盛城市建设发展有限公司 | ****市****区新能源与智能网联汽车加速器*楼 | ****-******* |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
**** | 广东省东莞市石龙镇中山东东升路*号汇星商业中心*栋*单元****室 | *********** |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
******* |
签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 |
****-**-** | ****-**-** | ****-**-** |
承包人承担的工作 | 质量要求 |
招标清单范围内的全部内容(说明工程建设项目的建设地点、规模、建设工期、标段划分和本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等)。 | *.乙方应保证所研发的软件能与****区原有数据中台建设内容实现技术对接,应保证所供货物是全新的、未经使用的,并完全符合国家及行业的规范、规定和有关法律法规、技术指标的要求,以及满足甲方就本项目提出的相关要求。*.乙方改版优化升级的系统必须满足项目建议书及招标人、使用单位要求,如有对招标文件第*章提交负偏离参数的,不能影响功能的实现,项目投入使用后,应满足项目建议书运行指标。 |
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
彭祖剑 | ***********、********************、************** |
项目描述 | 按照《政府网站发展指引》和《****年政府网站绩效评估指标体系》相关要求,为****区政府门户网站浏览者提供全面的信息交流、服务与查询。 |
备注(应至少注明是否为第*中标候选人及不选择第*中标候选人的理由) | 第*中标候选人 |
注:*.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
*.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
甲公司 | .. | .. |
乙公司 | .. | .. |
丙公司 | .. | .. |
*.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮**%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
*.日期(年月日)的格式统*以阿拉伯数字表示。如:****年*月*日,填写为********; ****年*月,填写为******; ****年,填写为****;****/*/** *:**:**填写为********-*:**:**。
*.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
*.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档*起上传到****省公共资源交易信息网。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。
附件:
展开全文
推荐公告
更多-
出访吉尔吉斯斯坦团组服务供应商比选公告
招标单位: 详见公告详情项目金额: 9.24万元成都 2024-05-14
-
轴承询价单
招标单位: 四川省银河化学股份有限公司项目金额: 暂未确定绵阳 2024-05-14
-
2024年运营公司腾讯会议高级功能采购项目询价公告
招标单位: 成都地铁运营有限公司项目金额: 暂未确定成都 2024-05-14
-
成都市温江区人民法院关于成都市温江区柳城凤溪大道南段9...
招标单位: 成都市温江区人民法院项目金额: 5.26万元成都 2024-05-14
-
成都市新津区人民法院关于成都市高新区梓州大道200号-...
招标单位: 成都市新津区人民法院项目金额: 3.81万元成都 2024-05-14