珠海力合光电产业园项目精装修工程招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
招标项目名称 | ****力合光电产业园项目精**** | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | ****力合光电产业园项目精**** | ||
性质 | 正常 |
****省****项目招标公告 |
|||
投资项目代码 |
****-******-**-**-****** |
||
投资项目名称 |
****力合光电产业园 |
||
招标项目名称 |
****力合光电产业园项目精**** |
||
标段(包)名称 |
****力合光电产业园项目精**** |
公告性质 |
正常公告 |
资格审查方式 |
资格后审 |
||
招标项目地点 |
****市 |
||
资金来源 |
未使用财政性资金 |
资金来源构成 |
国有投资:***% |
招标范围及规模 |
[*、项目概况:项目占地面积*****.**㎡,容积率*.*,总建筑面积******.**㎡,其中计容建筑面积******.**㎡,地下建筑面积*****.**㎡;项目由*栋产业用房(生产制造)、*栋产业用房(研发设计)、*栋宿舍及配套用房和地下室组成。 *、招标范围:本次招标精装区域包括项目竣工验收前和竣工验收后实施*部分,装修总面积约*****.*㎡,其中竣工验收前装修面积约****.**㎡;竣工验收后面积约*****.*㎡。承包内容包括但不限于*~*#楼及地下室的电梯厅、大堂、入口门厅、公共过道、卫生间、休息区、连廊首层吊顶、自用办公区域、室内公寓等内容。 *、工作内容:装修内容分阶段在项目竣工验收前后实施,具体实施阶段详见承包范围,精装修施工单位施工内容应包含不限于:装修装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、土建改造、室内外收边收口、设备管线的改造和包封、装修的报批报建、验收等,同时按招标图纸及工程量清单所含内容进行施工。 以上工程内容及工程量发包人有权进行调整(增加或减少),承包人须无条件执行,其涉及调整工程内容对应的金额按实结算,不得因此提出费用和工期的索赔。] 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 |
||
招标内容 |
[*、项目概况:项目占地面积*****.**㎡,容积率*.*,总建筑面积******.**㎡,其中计容建筑面积******.**㎡,地下建筑面积*****.**㎡;项目由*栋产业用房(生产制造)、*栋产业用房(研发设计)、*栋宿舍及配套用房和地下室组成。 *、招标范围:本次招标精装区域包括项目竣工验收前和竣工验收后实施*部分,装修总面积约*****.*㎡,其中竣工验收前装修面积约****.**㎡;竣工验收后面积约*****.*㎡。承包内容包括但不限于*~*#楼及地下室的电梯厅、大堂、入口门厅、公共过道、卫生间、休息区、连廊首层吊顶、自用办公区域、室内公寓等内容。 *、工作内容:装修内容分阶段在项目竣工验收前后实施,具体实施阶段详见承包范围,精装修施工单位施工内容应包含不限于:装修装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、土建改造、室内外收边收口、设备管线的改造和包封、装修的报批报建、验收等,同时按招标图纸及工程量清单所含内容进行施工。 以上工程内容及工程量发包人有权进行调整(增加或减少),承包人须无条件执行,其涉及调整工程内容对应的金额按实结算,不得因此提出费用和工期的索赔。] 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 |
||
工期(交货期) |
*** |
||
最高投标限价 |
********.* |
||
是否接受联合体投标 |
否 |
||
投标资格能力要求 |
投标人资格要求:■投标人具有建设行政主管部门颁发的[建筑装修装饰工程 ]专业承包[ * ]级资质(内地投标人)。 ■投标人业绩资格要求:[自****年*月*日至投标截止之日,投标人完成过工程造价不小于*****元的建筑装修装饰工程或含装修装饰工程造价不小于*****元的建筑工程。提供施工合同和验收文件关键页扫描件。如施工合同或验收文件未体现装修装饰工程造价金额的,需提供体现装修装饰工程部分造价的经政府(或合同委托方)确认的造价文件关键页或政府批复文件或合同委托方出具的证明材料扫描件。业绩只计*项。不接受联合体业绩。单独的建筑装修装饰工程完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准(如分批次竣工验收,则以最后*批次的时间为准),竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩,业绩完成时间以精****该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。]。 ■省外企业已在****建设信息网(****://***.*****.***/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在****市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 建筑工程 ]专业[ * ]级注册建造师资格和有效的安全生产*类证书。项目负责人的执业单位必须与投标人*致。根据《关于印发政府投资****项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》,项目负责人须提供项目招标公告发布之日前*个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定(打印缴纳社保证明材料)时间不*致,导致投标人无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的,投标人可提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受招标人核查(承诺书格式详见附件)。提供虚假证明材料或者虚假承诺的,自愿接受取消投标资格、中标资格结果,接受相关处罚。拟派项目负责人实际工作单位与注册单位*致,但社保缴纳单位与注册单位不*致或依法不缴纳社保,具体按《关于印发政府投资****项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。 □项目负责人业绩资格要求(澳门企业适用):[ ]。 ■不接受联合体投标人。 □允许联合体投标人。联合体成员不能多于[ ]家。联合体主办方应为具有[ ]资质的*方。 ■其它事项:[根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行*级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔****〕**号),自****年*月*日起,*级建造师统*使用电子证书,纸质注册证书作废。*级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不*致的,该电子证书无效。电子证书未在使用有效期内或未加盖颁发机构有效印章的,该电子证书无效。]。 投标企业须具有以下资质:建筑装修装饰工程专业承包*级或以上。 投标人业绩要求:投标人业绩资格要求:[自****年*月*日至投标截止之日,投标人完成过工程造价不小于*****元的建筑装修装饰工程或含装修装饰工程造价不小于*****元的建筑工程。提供施工合同和验收文件关键页扫描件。如施工合同或验收文件未体现装修装饰工程造价金额的,需提供体现装修装饰工程部分造价的经政府(或合同委托方)确认的造价文件关键页或政府批复文件或合同委托方出具的证明材料扫描件。业绩只计*项。不接受联合体业绩。单独的建筑装修装饰工程完成时间以竣工验收材料载明的签发日期为准(如分批次竣工验收,则以最后*批次的时间为准),竣工验收材料至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。由总承包单位承接的含有精装修工作内容的总承包业绩,业绩完成时间以精****该子分部工程质量验收记录时间为准。验收记录至少具有建设单位、精装修施工单位盖章。]。 |
||
是否采用电子招标投标方式 |
是 |
获取招标文件的方式 |
下载招标文件的网络地址:****省公共资源交易平台(****市)(*****://***.******.***.**/#/******/*****) 获取纸质招标文件的方式: |
获取招标文件开始时间 |
****-**-** **:**:** |
获取招标文件截止时间 |
****-**-** **:**:** |
递交投标文件截止时间 |
****-**-** **:**:** |
投标文件递交方式 |
登录粤公平(*****://***.******.***.**/#/******/*****)跳转到建设工程交易系统后投标 |
开标方式 |
电子开标 |
开标时间、地点 |
开标时间:****-**-** **:**:** 开标地点:*号开标室(市中心*楼) |
公告发布媒介 |
****省招标投标监管网 |
||
招标人 |
****力合光电产业发展有限公司 |
办公地址 |
****省****市香洲区永南路***号力合香洲光电产业示范园*栋***室 |
招标人联系人 |
**** |
联系电话 |
****-******** |
招标代理机构 |
**** |
办公地址 |
****省****市香洲区****市吉大石花东路**号牌楼**栋***-***房 |
招标代理联系人 |
**** |
联系电话 |
*********** |
招标监督机构 |
****市住房和城乡建设局 |
联系电话 |
****-******* |
发布责任人 |
**** |
||
其他依法应当载明的内容 |
\ |
推荐公告
更多-
广州市荔湾区人民法院关于广州市番禺区沙湾镇西环路182...
招标单位: 广州市荔湾区人民法院项目金额: 暂未确定广州 2024-06-12
-
广东省江门市中级人民法院关于鹤山市沙坪街道绿地花园23...
招标单位: 广东省江门市中级人民法院项目金额: 4.00万元江门 2024-06-12
-
深圳市坪山区教育局2024年科韵学校(规划名)办公用房...
招标单位: 深圳市坪山区教育局项目金额: 152.07万元深圳 2024-06-12
-
深圳市坪山区教育局2024年科韵学校(规划名)实验室设...
招标单位: 深圳市坪山区教育局项目金额: 109.42万元深圳 2024-06-12
-
深圳市坪山区教育局2024年科韵学校(规划名)校园文化...
招标单位: 深圳市坪山区教育局项目金额: 274.19万元深圳 2024-06-12