“赤马港片区安置房小区”项目“防水”工程遴选公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
遴选公告
****市赤马港建筑安装工程有限公司诚挚邀请您参加我司“****报名。此遴选活动为企业内部制度,解释权归赤马港建筑公司市场拓展部,最终遴选结果报名人可关注报名邮箱获取。
*、项目名称:“****。
*、项目地址:****市北山幼儿园东侧。
*、项目规模:地下室底板:约*****㎡;地下室顶板:约*****㎡;地下室侧墙:约****㎡;主楼卫生间:约****㎡;厨房:约****㎡;阳台:约****㎡;屋面:约****㎡。
*、承包范围:(*)以设计施工图、图纸会审纪要、变更通知、技术核定单、通知单等为依据,完成所属防水工程的全部工作内容。(*)现场安全文明施工所涉及到的所有材料及用工,现场材料堆码、施工区域范围内的清扫;(*)现场施工用电、用水由发包人承担,因乙方自身办公、住宿等原因产生的水电费均由乙方承担(包括但不限于:管理人员住宿、板房办公等,乙方需在进场前自行安装水电表);(*)合同承包范围内的事项不得发生任何杂工费用由甲方承担;(*)乙方负责支付承包范围内的项目创优费、专家论证费、成品保护费、各阶段验收费、迎检费、杂工费等,且因本项目产生的相关费用,甲方有权要求各班组进行合理分摊;(*)施工现场禁止留宿,禁止煮饭,禁止重大安全隐患行为的出现;(*)施工以图审施工蓝图及合同约定事项为依据,且承包人报价已充分考虑施工期间各种影响单价的因素,如辅材、人工价格上涨、窝工、加班等因素。合同单价不再调整。(*)发包人有权根据承包人现场施工质量、进度、安全、现场文明施工等情况随时调整承包人的承包范围,且承包人应全力配合,需要承包人退场的,发包人按承包人已完成合格工程量办理结算,承包人不得提出其它任何索赔要求。(*)因外部因素或甲方原因,形成项目停工、停建、减少工程量等情况,甲方按乙方已完成合格工程量进行结算,乙方不得向甲方提出其他任何索赔。(**)因承包人自身原因造成项目不能验收,达不到业主方要求的,发包人不支付工程款,所有损失都由承包人自行承担。(**)最终以现场实际条件、业主单位要求及规范设计要求为准,以图审蓝图为最终依据。
*、工程量:按图施工,实测实量,未按图纸要求施工额外产生的工程量不予计量。最终结算不得超过施工图纸面积及审计报告面积。如图纸有其他变更增加或减少,以甲方和业主认可的签证为准。合同范围内未施工内容,按合同约定扣减合同总金额。
*、承包方式:包质量、包安全、包工期、包文明施工、包人工、包辅材(煤气、滚筒、刷子等)、包卸货、包堆码、包场内转运、包保管、包机械、包验收、包清扫、包税金、包后期注浆等内容。
*、质量要求:(*)乙方承包的所属工程质量必须达到*次交验合格,符合国家工程质量验收标准。(*)所有工序必须样板先行,样板工程、隐蔽工程必须通过甲方质安部出具的验收单,方可进入下道工序。(*)施工质量未达到业主、甲方、监理要求的,乙方必须立即返工整改直至达到要求为止。(*)质保期*年,自项目竣工验收之日起算,质保期内只要由乙方施工的地方出现渗水、漏水等情况,维修所产生的*切费用都由承包人负责。如地下室注浆、屋面、厕所修补等。
*、施工要求:*.屋面工程完工后,进行观感质量检查和雨后观察及淋水、蓄水试验,不得有渗透和积水现象。*.住宅室内防水工程完工后,进行蓄水试验,蓄水时间不少于***。*.地下室工程施工必须严格遵守《地下防水工程质量验收规范》(*******-****)各项规定。*.质保期内只要地下室、屋面、厕所等由乙方施工的地方出现漏水、渗水等情况全部由乙方负责处理,并达到合格为止,处理过程中涉及到的材料、人工等*切费用都由乙方承担。*.乙方*旦施工,视为对上*道工序质量认可。*.施工前必须将基层清理到位。
*、安全要求:确保不发生*般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为*。
*、现场文明施工要求:达到****市赤马港建筑安装工程有限公司现场文明施工标准化要求。
**、工期要求:(*)作业面形成后第*天进场施工,且满足项目进度要求,每逾期*日,按****元/天向甲方支付违约金。(*)工期不因任何因素作出调整,包括但不限于:天气等原因。(*)为确保在约定工期内完工,乙方必须根据工期合理安排*班倒作业,未按要求落实的,视为乙方违约,每天承担****元的违约责任。
**、报名要求
*.资质要求:具有合法有效的营业执照、安全生产许可证,且证件在有效期内。
*.业绩要求:报名人或拟派现场负责人近*年至少已完成过*项经验收合格的类似规模的工程(类似工程指建筑面积在*****㎡以上的防水工程),提供合同(原件扫描件)、发票(原件扫描件),未提供的视为无效报名文件。
*.现场人员要求:(*)按需要配置人员,不得低于以下标准,现场负责人*名、专职安全员*名、杂工*名。需取得岗位资格证的岗位必须持证上岗,且证书有效。(*)每天及时向项目部报送施工人员名单,现场负责人在岗时间不低于**%。(*)现场管理人员及施工员名单自进场之日起不得进行更换,每更换*人,承包人需向发包人支付违约金**元。进场之日,杂工交由项目部统*管理。未按要求落实的,发包人按履职人员市场行情工资扣减承包人工程款。(*)报名文件上报管理人员与后期开工现场实际管理人员必须相符,如人员不相符按照****元/人进行处罚。
*.管理人员在岗时间:管理人员每月在岗时间不得低于**天,公司出具承诺。
*.信誉要求:①报名人及拟派本项目现场负责人近*年未被列入“信用中国”“企查查”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单。②近*年未发生过重大质量、安全事故。③社会信誉较好。④未出现民工工资上访事件。
**、报名时间: ****年*月**日至****年*月**日**:**止。
**、报名文件下载:点击本页下载报名资料。
**、报价要求
*.最高限价:本项目设置最高限价(最高限价含*%专票),报价除税价超过最高限价的报名文件为无效报价。报价为含税包干单价,注明普票、专票、税率。单位为:(元/㎡)。
序号 |
部位 |
防水做法 |
报价 |
最高 限价 |
含税价 |
* |
地下室顶板防水 |
*.*厚***-**反应型粘接型高分子湿铺防水卷材(遇墙上翻*****)+*.*厚氯聚乙烯防水卷材(耐根穿刺) |
** |
□*%专票 □*%专票 □普票 |
|
* |
地下室底板防水 |
*层*.*厚改性沥青聚乙烯胎防水卷材+石油沥青油毡或*.*厚聚乙烯膜*层 |
** |
||
* |
地下室侧墙防水 |
*层*.*厚改性沥青聚乙烯胎防水卷材 |
** |
||
* |
屋面防水 |
*.*厚聚氨酯防水涂料+(湿铺)*.*厚***-**反应粘接型高分子湿铺防水卷材(双面粘)+(干粘)*.*厚***-**反应粘接型高分子湿铺防水卷材(单面粘) |
** |
||
* |
卫生间防水 |
*.*厚专用配套粘接料满粘,*.*厚聚乙烯丙纶防水卷材+*.*厚**防水涂料上翻****** |
** |
||
* |
厨房、阳台防水 |
*.*厚**防水涂料上翻****** |
* |
*.报价应是施工图纸及施工合同所确定的工程范围内全部工程内容的价格表现。请仔细阅读施工图纸及施工合同,如有漏项由报价人自行承担。
*.本项目采用全费用包干单价。无论何种原因,报名人按所报的综合单价在风险包干范围内包干,结算时综合单价不做任何调整。报名人应对所报的综合单价负责,*旦中选,其报价不作增加性调整,实施过程中各类需要增补的费用均由报名人自行承担。
*.有效报价前*名可进入第*轮报价,入我司*库,后期项目同等条件下可优先参与。报名人第*轮报价不得高于第*轮自身报价,报名人需关注自身报名邮箱得知最终结果。
**、履约保证金
*.递交时间:自收到中选通知当天递交,未在当天递交的,视为自动放弃中选资格。
*.金额:人民币 * *元。
*.形式:银行转账,备注:****防水工程保证金 。
*.账户信息:账户名称:****市赤马港建筑安装工程有限公司;账号:***************;开户银行:武汉农村商业银行****分行****支行。
**、报名文件要求
*.报名文件按要求编制。
*.报名文件加盖单位公章及法定代表人或委托代理人印章或个人签名。
*.报名文件所有承诺必须盖章或签名。
*.报名文件以***格式递交。
*.报名文件未按上述要求递交的,报名文件无效。
**、报名文件递交
*.报名文件递交截止时间:****年*月**日**时**分。
*.报名文件递交邮箱:**********@**.***。
*.联系电话:****-*******。
**、报名文件所需资料
*.基础资料:营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、法人身份证、委托代理人身份证、授权委托书。
*.业绩证明资料:施工合同(原件扫描件)、发票(原件扫描件)。
*.拟派现场负责人资料:身份证、毕业证、学历证、职称证、岗位资格证、施工业绩等资料。
*.报价表。
*.见附件(承诺、施工组织方案等)。
备注:报名人请仔细阅读“施工合同”“施工图纸”,并对所有内容无异议。*旦中选,按约定的时间签订承包合同;否则,视为自动放弃。
推荐公告
更多-
(刑)赤壁市陆水湖大道永邦欧洲城香堤瑞园2栋2单元30...
招标单位: 详见公告详情项目金额: 44.92万元咸宁 2024-04-29
-
随州市南郊涢水桥南端白云公园交叉路口的305号商铺房地...
招标单位: 随州市曾都区人民法院项目金额: 21.81万元随州 2024-04-29
-
随州市南郊涢水桥南端白云公园交叉路口的333-334号...
招标单位: 随州市曾都区人民法院项目金额: 47.98万元随州 2024-04-29
-
湖北省武汉市东湖新技术开发区狮子山街珞狮路507号逸景...
招标单位: 武汉市江汉区人民法院项目金额: 86.24万元武汉 2024-04-29
-
武汉市中心医院2024年05(至)08月政府采购意向
招标单位: 武汉市中心医院项目金额: 1032.94万元武汉 2024-04-29