大寺新家园商品房N1地块项目儿童游乐设施及健身器材供货及安装工程
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
大寺新家园商品房**地块项目儿童****及健身器材供货及安装工程招标公告
****致嘉房地产开发有限公司(以下简称招标人)就大寺新家园商品房**地块项目儿童****及健身器材供货及安装工程等内容进行招标,诚挚邀请有能力承接本工程的公司前来投标。具体情况如下:
*、招标名称:大寺新家园商品房**地块项目儿童****及健身器材供货及安装工程
*、工程地点:****区大寺镇新家园储厚道南侧泽清路东侧。
*、招标范围: 图纸范围内的****,包括不限于图纸方案深化设计、制作、供货、运输、装卸、安装(含基础及预埋)、调试、验收、税金及售后*体化服务,为“交钥匙”工程。
*、招标形式:限额设计,带方案报价(工程量清单招标)。
*、投标保证金:**元,缴纳保证金后及时在发包人招采平台上传凭证。投标保证金采用电汇形式,招标人信息如下:
公 司 名 称:****致嘉房地产开发有限公司
税务登记证号:******************
地 址:****市****区赤龙南街泽恩路**号***室***-********
开 户 行账号:*******************
开 户 行全称:中国工商银行股份有限公司****佟楼支行
*、中标原则:综合评分法。商务标占比**%,技术标占比**%,限额***,超过限额商务标得分为*,低于限价**%商务标得分为*。商务标与技术标得分乘以权重,得分最高者中标。
*、工程款支付方式:预付款**%;制作、安装完成验收合格后甲方付至实际供货总价的**%;结算完成后支付至结算总价的**%;留*%作为工程质量保修金(以招标文件为准)。
*、履约保证金:合同价 **%(现金)采用银行转账形式。
*、工程规模:
(*) 业态:高层住宅
(*) 共*个标段。
**、工程质量要求:合格(产品要符合国家、地方和行业的现行施工验收规范、规程及标准,并通过招标人进行的实测实量验收)
**、工期要求:
合同总工期为**日历天,计划开工日期****年*月*日,计划完工日期****年*月**日。开工日期以招标人确认的开工报告为准,竣工日期为达到验收通过标准之日,绝对工期不变,若开工时间变化,竣工时间相应调整。
**、监理单位:****正方建设工程监理有限公司
**、总包单位:歌山建设集团有限公司
*、投标报名要求
*、资质要求: 业绩和履约信誉好,服务态度端正,投入力量有保证,要求近*年有京津冀区域标杆*****房企、同等体量或类似产品的****项目合作经验;有设计深化能力;参与并入围绿城中国****区域其他项目的****的招投标;绿城中国库内*级或以上合格供应商;以往承接工程中不无良纪律的施工企业。本工程不允许挂靠。
*、本次招标只接受在报名截止时间前招标人在招采平台上报名,绿城房产供方库内的承接范围为“****”的****区域合格供方。
*、在线报名截止时间:以招标人招采平台截止时间为准。
*、领取标书时间: 以招标人招采平台信息为准。
*、领取标书地点: 收到招标人招采平台发标信息后,在招标人招采平台上自行下载招标文件。
*、招标联系人:
****(成本)***********
杨涛(工程、设计)***********
邮箱:*********@**.***
*、绿城中国监察投诉电话:****-********(工作日*时-**时),***********(**小时开通,绿城中国监察部张先生),投诉邮箱:***********@***.***
*、投标单位报名前,需已具备入****相关手续。中标单位若为外地企业,****市所需的政府备案等相关手续需中标单位自行解决,所需费用自行负责。
*、要求投标单位报名时需填写的联系人、联系电话、电子邮箱如图所示,
联系人必须为本次投标报名的实际联系人,招标过程中所有联系除招采网信息外均以电子邮箱信息为准。
**、其它:
(*)入围单位在接到入围通知后*个工作日内缴纳投标保证金,如不按时缴纳投标保证金视为放弃投标。
(*)本项目招标严格执行《招标须知》内的所有内容,所有投标人需认真阅读招标须知里所有内容并执行。
*、若本公告相关内容与正式发出的招标文件不*致,以正式发出的招标文件为准。
*、为维护良好的招标秩序,招标过程中如出现下表处罚项的,我司将按相应“处罚条款”执行,凡报名参与本次投标单位,均视为已知悉并同意下表内容。
招标人:****致嘉房地产开发有限公司
**** 年 * 月 ** 日
推荐公告
更多-
天津市北辰区人民法院关于TJJA148奔富海兰酒庄PI...
招标单位: 天津市北辰区人民法院项目金额: 暂未确定北辰 2024-05-22
-
天津市北辰区人民法院关于CFJJ12四川特曲(经典版)...
招标单位: 天津市北辰区人民法院项目金额: 暂未确定北辰 2024-05-22
-
转接头等物资20240522采购公告
招标单位: 中核(天津)机械有限公司项目金额: 暂未确定天津 2024-05-22
-
天津市北辰区人民法院关于TJXH52温酒壶套盒(第一次...
招标单位: 天津市北辰区人民法院项目金额: 暂未确定北辰 2024-05-22
-
天津中医药大学第一附属医院南院区控烟监控项目竞争性磋商...
招标单位: 天津中医药大学第一附属医院项目金额: 16.00万元天津 2024-05-22