千垛镇陈杨村木易空间接待大厅工程发包公告
2024-02-28
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看
正文
编号: ***********-* | |||||||
发包人名称 | ****木易文化旅游发展有限公司 | 发包人地点 | **** | ||||
项目名称 | **** | 项目地点 | **** | ||||
招标标段数 | *个 | 资格审查方式 | 预审 | 项目资金来源 | 已落实 | ||
标段划分 | 序号 | 标段内容 | 建筑面积 | 正式预算价 (*元) |
发包价 (*元) |
计划开工时间 | 计划竣工时间 |
* | **** | / | **.**** | **.****** | ****/*/* | ****/*/** | |
递交资格预审文件、购买发包文件时间 | ****年**月**日至****年**月**日(*:**-**:**,**:**-**:**节假日除外) | ||||||
递交资格预审文件地点 | ****市英武南路***号城投*号公馆**楼****室 | ||||||
公告发布时间 | ****年**月**日至****年**月**日 | ||||||
竞标申请人资格条件 | 竞标人资质 | 建筑工程施工总承包*级(含)以上 | |||||
竞标人项目负责人资格 | 建筑工程专业注册建造师*级(含)以上 | ||||||
其它要求 | *、项目负责人必须携*代身份证等有效证件原件到场提交资格审查材料。具体材料见预审文件。 *、项目负责人未担任其他在建工程的施工单位项目负责人(以递交资格预审文件截止日为准)。 *、省外建筑施工企业递交资格预审文件时,除满足上述要求外,须提供****省住房和城乡建设行政主管部门核发的《省外建筑施工企业资质核验书》。 |
||||||
发包人名称 | ****木易文化旅游发展有限公司 | 代理机构 | **** | ||||
联系人 | **** | 联系人 | **** | ||||
联系方式 | *********** | 联系方式 | *********** | ||||
资格预审文件 | |||||||
*、资格预审须知 | |||||||
发包人名称 | ****木易文化旅游发展有限公司 | 发包人地点 | **** | ||||
项目名称 | **** | 项目地点 | **** | ||||
发包方式 | 公开 | 发包标段数 | *个 | 标段内容 | 接待大厅工程 | ||
*、项目负责人必须在递交资格预审文件截止时间前提交以下资格审查材料: *、法定代表人授权委托书 *、有效的营业执照 *、有效的企业基本账户开户许可证 *、有效的与公告相符的企业资质证书(省外企业同时提供《企业资质核验书》) *、有效的企业安全生产许可证 *、有效的与公告相符的项目负责人建造师证书,并在本单位注册 *、有效的项目负责人安全考核合格证*证, 并在本单位注册 *、项目负责人养老保险证明(提供递交资格预审文件截止时间前*个月内竞标单位在县、区以上社会保障部门为其缴纳的连续*个月由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证(须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章,如属事业单位编制的人员、须由上级主管部门出具人事证明)。特殊人员保险要求:①项目负责人与投标单位法定代表人为同*人的,可不提供保险证明。②退休人员但又在执业期内的,须提供社保部门出具的其在投标单位退休的退休证。③因改革、改制等原因无法在投标单位缴纳社会养老保险但实际又与投标单位存在劳动关系的特殊人员,须提供社保部门出具的其社会养老保险实际缴纳情况证明及证明其现为投标单位正式人员的公函(或经社保部门见证的劳动合同)。 *、根据苏信用办[****]**号文规定,经查询,未列为联合惩戒对象的。 上述材料(除第*项外)提交原件和复印件*式*份(加盖竞标单位公章) *、项目负责人必须满足下列条件: * 、项目负责人是非变更后未担任其他在建工程的施工单位项目负责人。 * 、项目负责人是变更后未担任其他在建工程的施工单位项目负责人,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满*个月;或者,因非承包方原因致使工程项目停工超过***天,且已经办理解除锁定备案事宜的;或者,因故不能按期开工超过*个月,且已解除锁定的。 *、项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同*工程项目、同*项目批文、同*施工地点分段发包或分期施工的情况。 本条所称在建工程:处于中标(成交)结果公告(直接发包项目以网上合同备案为准,未进行网上备案的直接发包项目,以合同签订时间为准)到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工(完工)验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的验收记录等验收文件。 注:绿化工程竣工验收后的养护期以及绿化养护、管护工程无论合同期是否已满,不作为在建工程。 *、递交资格预审文件截止后,发包人不再接受竞标申请人的资格审查材料。 *、发包人接受竞标申请人资格审查材料后,同时发售发包文件(每份***元)。未购买发包文件的潜在竞标人,不得参加竞标会。 *、递交资格预审文件结束后,发包人将组织集中资格审查,申请人提交资料按照本须知第*条规定有*项不符合的,作资格审查不合格处理。资格审查结束后,发包人在网上(****市人民政府网站)公布资格预审结果。资格预审不合格的竞标人不得参加竞标会,已购买的发包文件不予退还。 *、开标方式为网上不见面开标。开标时间截止时间定为****年*月*日上午**:**,通过腾讯会议进行网上不见面开标,由发包人代表代为摇号,并由发包人组织监管小组进行监督。 *、第*步:下载、安装腾讯会议并注册(下载地址:*****://*******.*******.***/********-******.****), *、第*步:登录账号点击加入会议(腾讯会议:*********,会议密码:******),加入会议时请备注公司简称。 |
|||||||
*、确定潜在竞标人方式: | |||||||
每标段所有资格预审合格的竞标申请人全部参加竞标。 | |||||||
*、工程款支付: | |||||||
工程验收合格且审计后付审计价的**%,满*年后付至审计价的**%,满*年后无质量问题结清余款。每次支付工程款时,乙方应出具等额正式税务发票。 | |||||||
*、竞标保证金:本项目无需缴纳。 | |||||||
*、定标办法: 合理价随机确定承包人办法 (固定价随机摇号以最大号确定承包人办法) | |||||||
****年*月**日 |
展开全文
推荐公告
更多-
无锡市惠山区人民法院关于序号105:一幅书法【星云(款...
招标单位: 无锡市惠山区人民法院项目金额: 3500.00元无锡 2024-10-16
-
无锡市惠山区人民法院关于序号130:一幅鱼藻图【孙云生...
招标单位: 无锡市惠山区人民法院项目金额: 1540.00元无锡 2024-10-16
-
特勤大队室外广告牌制作项目比选公告
招标单位: 无锡市消防救援支队特勤大队项目金额: 28.00万元无锡 2024-10-16
-
2024年江苏电信云方舟产品运营采购项目询比公告
招标单位: 中国电信股份有限公司江苏分公司项目金额: 250.00万元江苏 2024-10-16
-
龙亭港北高速公路东土地50.21亩招租(2024.11...
招标单位: 昆山市周庄镇龙亭村农地股份专业合作社项目金额: 暂未确定苏州 2024-10-16