罗集乡椿树村王大庄中心村美丽乡村建设项目
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
********发包公告
*、项目概况
(*)项目编号: ****-*****-***
(*)项目名称:罗集乡椿树村王大庄中心村美丽乡村建设项目
(*)建设地点: ****市****区罗集乡
(*)建设单位: ****市****区罗集乡人民政府
(*)代理机构: ****
(*)建设规模: 详见设计图纸及工程量清单(见附件)
(*)建设内容:****工程包含以下内容,土建部分:卫生改厕、道路畅通、村庄亮化、庭院及公共环境整治等。本次预算编制时也考虑了拆除工作,具体详见现场规划及工程量清单。
(*)资金来源: 财政资金
*、发包范围
本项目发包范围为设计图纸范围内所有工程,具体工程内容及工程量详见工程设计图纸、工程量清单。措施项目由承包人根据施工方案并结合工程施工现场踏勘情况确定。
*、项目发包价
最高限价:******.**元 (含代理费、清单控制价编制等费用,标准按照****区相关文件规定执行)。
*、工程价款支付方式
签订施工合同后实际开工建设工程量达 **%及以上,预拨 **%。项目主体完工,经乡镇验收合格后可拨付审计价 **%,审计结算及区级复查合格后可拨付审计价 **%,留*%的工程质量保证金。工程竣工使用*年后,未发现非不可抗力原因造成的质量问题,由项目实施单位提出申请,乡镇人民政府现场核查合格后,报相关单位拨付工程质保金。若工程存在质量问题,应将工程质量保证金转作维修费用,不足部分由原工程施工单位支付,造成损失的要按有关规定追究责任。
*、工程质量及工期要求
(*)质量要求: 本工程质量必须符合工程施工要求并达到国家现行相 关工程验收规范合格标准。
(*)工期要求:**日历天。
*、承包方式
本项目实行施工总承包,由承包人包工包料,其施工安全责任、市 场价格等风险及各种税费均由承包人承担,发包人概不负责。本项目不得转包和违法分包。
*、承包人资质、资格要求
(*)承包人应具有独立法人资格,具有有效的安全生产许可证,市政工程施工总承包*级(含)及以上资质;
(*)拟任的项目负责人具有市政工程专业*级注册建造师及以上资质,并同时具有有效的安全考核合格 * 级证书。
(*)本项目专门面向中小企业发包,参与企业须提供中小企业声明函(非中小企业不得参与)。
(*)本项目是否接受联合体:□是 √否
(*)本项目是否邀请符合条件的企业: √是 □否
*、现场踏勘
(*)承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘,以便承包人获取有关编制技术标和签署工程建设合同所涉及施工现场的* 切资料。承包人在签订合同和施工过程中,不得以不完全了解现场 情况等为由,提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求,现场踏勘 的相关费用由各承包人自行承担。
踏勘联系人: 蒲主任 电 话: ****-*******
(*)发包答疑: 承包人若对本项目发包有任何疑问,应向答疑联系人 提出。提出疑问截止时间为发包公告上传之日起 * 日内。
答疑联系人: 赵 工 联系电话:****-*******
*、发包方式:****
*、发包时间、地点及资格审查办法
(*)发包时间(投标文件递交截止时间):****年*月*日*时**分
(*)发包地点:****会议室
(*)发包文件获取时间:自发包公告发布时至发包项目投标文件递交截止时间前。
(*)发包文件获取方式:发包文件获取方式:工程发包文件(含图纸、清单等)均由预承包人从****(*****://***.********.**/)上下载。
备注:各承包人须在本发包公告规定的发包时间前,由承包人授权委托人携带(①授权委托人身份证原件及企业法人授权委托书(加盖章公章)和本人社保缴费清单等社保缴费证明; ②发包人的推荐函)递交投标文件,否则,预承包人递交的发包项目投标文件无效
**、联系方式:
发包人及电话:****市****区罗集乡人民政府
电话: ****-*******
代理机构及电话:****
电话: ****-*******
**、其他注意事项:
(*)项目答疑: 参与本项目发包的企业若有任何疑问,发包截止时间 * 日前应以书面方式向发包人或代理机构提出,疑问回复在发包截止时 间 * 日前统*予以回复。
(*)承包人应按发包人发布的工程量清单及发包价为依据,根据承 包人自身管理水平按发包人提供的工程量清单核算发包价,若参与发 包、则默认发包价为承包价,成交后发包单价则作为合同单价,结算 单价不予调整。
(*)合同方式: 固定总价,如有变更,严格按照相关规定程序进行变更,否则变更部分工程不列入工程决算。
(*)鼓励承包企业选用****区生产企业生产的设备、材料等建设材料。
(*)本项目禁止挂靠或出借资质,承包人不得转包或违法分包,若承 包单位在施工过程中有转包或违法分包、挂靠或出借资质行为,将取消其成交资格,并追究其相关法律责任。
发包单位:****市****区罗集乡人民政府
代理单位: ****
****年 * 月*日
推荐公告
更多-
霍山县衡山镇惠民路西侧佛子岭.南山御园1#楼1104室
招标单位: 霍山县人民法院项目金额: 32.63万元六安 2024-06-26
-
界首市东旭路567号公园大地3#1903室
招标单位: 最高人民法院项目金额: 42.20万元阜阳 2024-06-26
-
霍山县衡山镇惠民路西侧佛子岭.南山御园1#楼1103室
招标单位: 霍山县人民法院项目金额: 29.63万元六安 2024-06-26
-
颍州区三塔集镇明威路1号天筑尚府10#住宅楼401室
招标单位: 最高人民法院项目金额: 40.00万元阜阳 2024-06-26
-
合肥市蜀山区长江西路478号松芝万象城2幢823室
招标单位: 最高人民法院项目金额: 90.16万元合肥 2024-06-26