马堰河闸与车渡口节制闸标准化管理创建项目
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
****
****公告
*、项目概况
(*)项目编号:********-****
(*)项目名称:****
(*)建设地点:****市****区境内
(*)建设单位:****市****区河道管理中心
(*)代理机构:****
(*)建设规模:详见工程量清单(见附件)
(*)建设内容:工程主要内容为马堰河闸与车渡口节制闸闸室卷扬机封堵装置制作安装、防雷检测、电动葫芦检修以及各种制度规程、标志牌、地面巡视标志贴纸等制作、粘贴等。具体详见工程量清单。
(*)资金来源:政府投资
*、发包范围
本项目发包范围内容及工程量 详见工程量清单。措施项目由承包人根据施工方案并结合工程施工现场踏勘情况确定。
*、项目发包价(最高限价)
发包价(最高限价):******.**元(含代理费、清单控制价编制等费用,标准按照****区相关文件规定执行)。
*、工程价款支付方式
项目竣工验收决算审计后付至审计价款的**%,余款*%作为质保金,质保期*年,期满结清(无息)。【承包人可以通过保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金。承包人用保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金的,发包人不得再预留保证金】
*、工程质量及工期要求
(*)质量要求:本工程质量必须符合工程施工要求并达到国家现行相关工程验收规范合格标准。
(*)工期要求:**日历天。
*、承包方式
本项目实行施工总承包,由承包人包工包料,其施工安全责任、市场价格等风险及各种税费均由承包人承担,发包人概不负责。本项目不得转包和违法分包。
*、承包人资质、资格要求
(*)承包人应具有独立法人资格,营业执照范围内含有水资源管理或水利机械设备或水资源专用机械设备制造;
(*)本项目是否接受联合体:□是 √否
(*)本项目是否推荐符合条件的企业: √是 □否
*、现场踏勘与答疑
(*)承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘,以便承包人获取有关编制技术标和签署工程建设合同所涉及施工现场的*切资料。承包人在签订合同和施工过程中,不得以不完全了解现场情况等为由,提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求,现场踏勘的相关费用由各承包人自行承担。
踏勘联系人:**** 电 话:***********
(*)发包答疑:承包人若对本项目发包有任何疑问,应向答疑联系人提出。提出疑问截止时间为发包公告上传之日起*日内。
答疑联系人:孟工 联系电话:****-*******
*、发包方式:****
*、发包时间、地点及资格审查办法
(*)发包时间(响应文件递交截止时间):****年**月*日**时**分
(*)发包地点:****(****市解放南路恒生阳光城*座****)
(*)发包文件获取时间:自发包公告发布时至发包项目响应文件递交截止时间前。
(*)发包文件获取方式:
*、受邀请供应商请于公告发布之日起至****年**月*日**时**分(北京时间,下同),登*****(*****://***.********.**/)【****专区】下载电子****文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作,否则将无法保证获取电子****文件。
*、****文件每套售价:*元/份,售后不退。供应商须根据所投包别,分别下载文件。
*、平台咨询电话:**********-*,服务时间为工作日上午*时**分至**时**分,下午*时**分至*时**分。
**、联系方式:
发包人及电话:****市****区河道管理中心
电话:****-*******
代理机构及电话:****
电话:****-*******
**、其他注意事项:
(*)项目答疑:参与本项目发包的企业若有任何疑问,发包截止时间*日前应以书面方式向发包人或代理机构提出,疑问回复在发包截止时间*日前统*予以回复。
(*)供应商应以发包人发布的工程量清单及发包价为依据,根据供应商自身管理水平按发包人提供的工程量清单核算发包价,若参与发包、则成交后投标报价即为合同价,结算时不予调整。
(*)合同方式:固定总价,如有变更,严格按照相关规定程序进行变更,否则变更部分工程量所涉及的造价不予列入工程结算。
(*)鼓励供应商选用****区生产企业生产的设备、材料等建设材料。
(*)本项目禁止挂靠或出借资质,成交供应商不得转包或违法分包,若成交供应商在施工过程中有转包或违法分包、挂靠或出借资质行为,将取消其成交资格,并追究其相关法律责任。
(*)成交通知书领取及纸质版响应文件递交地址:****(****市解放南路恒生阳光城*座****)。
(*)成交供应商需在领取成交通知书之日起*日内至发包人处签订施工合同,如逾期则按相关规定追究其责任。
**、联系方式:
*、建设单位信息
名 称:****市****区河道管理中心
地 址:****市****区鼓楼街道解放中路天都花园写字楼
联系方式:****-*******
*、代理机构信息
名 称:****
地 址:****市解放南路恒生阳光城*座****
联系方式:****-*******
推荐公告
更多-
安徽省合肥市滨湖区滨湖假日花园金榈苑D3幢2单元180...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 161.04万元合肥 2024-06-21
-
六安市解放北路东南侧万兴明月港湾21幢102室
招标单位: 详见公告详情项目金额: 32.13万元六安 2024-06-21
-
皖DQN023别克牌小型汽车(不含车牌号)
招标单位: 淮南市田家庵区人民法院项目金额: 2.35万元淮南 2024-06-21
-
合肥市滨湖区中山路1298号佳源都市小区佳源广场地库车...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 6.38万元合肥 2024-06-21
-
合肥市高新区黄山路629号绿城桂花园云栖苑9幢1303...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 160.77万元合肥 2024-06-21