大良街道旧良杏路(金斗涌至伦桂路)改造工程结果公告
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
****
发布机构: 发布时间:****-**-** **:**:**
采购计划编号:******-****-***** 预算金额:*******.**** 采购品目:城市****施工
代理机构:**** 项目经办人:刘艳璇 项目负责人:刘艳璇
合同包*(****):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
****市鑫誉德市政工程有限公司 | ****市南海区丹灶镇*金工业区博金路*号*层自编*号(住所申报) | *,***,***.**元 |
合同包*(****):
工程类(****市鑫誉德市政工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 城市****施工 | **** | 本项目位于****省****市****区,工程为旧路改造工程,现状道路为雨污合流管,由于截污管网的建设,现状排水管道已不能满足排水需求,雨季出现积水情况,本次工程拟对道路进行新建雨水管及沥青面层加铺,恢复交通标线,以提高道路的舒适性,保证车辆通畅行驶。包括****、排水工程、交通工程。****:本次改造范围为旧良杏路,为*级公路。项目起于伦桂路,终于连杜大道,沥青罩面宽度按道路车行道标准段*.**,起终点衔接*端道路现状沥青路面,路线全长约****。主要工作内容:路面拆除、路面修复、加铺沥青混凝土面层等。排水工程:新建雨水管道,保留合流管作为污水管使用,同时对现状合流管进行清疏。主要工作内容:土方挖运填、管道铺设、新建检查井等。交通工程:本路段标线采用白、黄色热熔型反光标线。主要工作内容:车行道边缘线、车行道分界线、停止线、人行横道线、网格线、导流线及导向箭头等。 | 签订合同后***日历天。(其中施工工期***日历天,竣工验收期***日历天)。具体开工日期以发包人发出的书面开工通知或监理人审批后发出的书面开工令为准,工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等原因而延长。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的,以工期总天数为准。实际竣工日期以全部工程取得竣工验收证明为准。 | 叶邦进 | 粤**************** | *,***,***.** |
何文添(采购人代表)、姚贤生、孙运林
代理服务收费标准 |
以本项目的中标金额为计算基础,成交总金额在人民币****元以下部分,成交服务费按中标金额的*.*%计算;成交总金额在人民币****元到****元部分,成交服务费按中标金额的*.*%计算。计算方法:按差额定率累进法计算。收费依据:根据国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)、国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[****]***号)和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格[****]***号)文中的工程类收费标准的有关规定,按差额定率累进法中标(成交)服务费。注:中标(成交)服务费由本项目供应商支付,包含在报价内。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
* | **** | *.****** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(****):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****市鑫誉德市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
****诚创建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
****市华俊达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
旭升建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
****市皓信达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
****中佑建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
****乐华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
****尚赢建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
****鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
****保联建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
*****中冠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
长鑫建设工程(****)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
****言尚建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:响应文件有效性,响应承诺函评审不通过 |
名称:****市****区大良街道工程建设管理中心
地址:****省****市****大良街道办事处县东路**号
联系方式:****-********
名称:****
地址:****市****区大良街道近良居委会南翔路*号至*大厦*楼***
联系方式:****-********
项目联系人:****
电话:****-********
****
****年**月**日
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
清远市清城区人民法院关于清远市清城区源潭镇滨河大道1号...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 4.66万元
清远 2024-06-30 -
清远市清城区人民法院关于清远市清城区源潭镇滨河大道1号...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 4.66万元
清远 2024-06-30 -
清远市清城区人民法院关于清远市清城区源潭镇滨河大道1号...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 4.66万元
清远 2024-06-30 -
清远市清城区人民法院关于清远市清城区源潭镇滨河大道1号...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 4.66万元
清远 2024-06-30 -
清远市清城区人民法院关于清远市清城区源潭镇滨河大道1号...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 4.66万元
清远 2024-06-30