惠山区惠丰苑三期安置房(保障性)新建工程-A区试桩工程(二次)招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
*、招标条件
****受********工业转型集聚区建设发展有限公司(代建:****迭创建设产业发展有限公司)委托,就****区惠丰苑*期安置房(保障性)新建工程-*区试桩工程进行招标,该项目已经批准建设,建设资金****,资金已落实,现对该项目进行明标明投招标,选定承包人。
*、项目概况与招标范围
*、项目名称:****区惠丰苑*期安置房(保障性)新建工程-*区试桩工程
*、招标范围:招标范围内的试桩工程。
*、标段划分:本工程共分*个标段。
*、工期要求:**日历天。具体开工日期,以甲方开工令为准;如承包人不能在上述工期内完成,则每拖延*天,按中标价的*分之*向发包人支付违约金,无限额。
*、质量要求:*次验收合格。如本工程达不到*次验收合格标准,承包人须维修至合格并按中标价的*%向发包人支付违约金。
*、建设地点:****市****区前洲街道。
*、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
*、其他要求:
①各投标人需自行现场勘察,费用及风险自担。安全责任由投标人负责,包括施工安全、运输安全等;
②投标单位必须承诺*旦中标,在项目实施过程中,项目负责人及具备相关资质人员必须配备到位。
*、招标方式
明标明投、随机抽取。(参加抽签的有效投标单位最低为*家)
*、工程明标总价、付款方式、结算方式
*、招标控制价:******.**元,让利*%,即明标总价:******.**元。
*、付款方式:本工程经相关部门交竣工验收合格且按*般工程建设程序审计结束后付至审定价的**%,余款待审计结束*年后*次性付清。付款时承包人出具满足发包人要求的相应金额的税金发票。
*、结算方式:固定单价,单价按招标控制价综合单价执行,工程量按实结算。结算审计总价让利*%作为招投标双方的结算依据。发包人有权增减工程量。
*、投标费用
本工程将向各投标单位收取***元资料费。
*、投标人资格要求
*、投标人资质类别和等级:地基基础工程专业承包*级及以上资质。
*、项目负责人资质:具有房屋建筑工程专业*级注册建造师职业资格和《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》(*证),并在本单位注册满*个月,且未担任其他在建工程项目的项目经理。
*、本次招标不接受联合体投标。
*、其他要求:报名单位须为前洲街道明标明投入围企业目录内。
*、投标报名与招标文件的获取
*、报名截止时间:****年*月*日**:**,截止期后的报名或未按公告要求的报名申请,恕不受理。
*、报名地点:****(****市江海西路***号智慧***大厦****室)
*、报名联系人:****、殷工 联系电话:***********、***********
*、招标资料获取:登录****市****区前洲街道官网
(****://***.*******.***.**/****/*****.*****),点击右下侧“公告公示”栏目,下载招标文件及其他相关资料。
*、开标有关信息
*、开标时间:****年*月*日**:**。
*、开标地点:前洲街道办事处招标办会议室。
*、有关注意事项:报名时,授权委托人须携带授权委托书至****进行登记。开标时,授权委托人须携带身份证原件、授权委托书、投标(明标明投)承诺书、授权委托人及项目负责人由法定的社保收缴部门出具的投标单位依法缴纳社会保障资金的相关材料(****年**月-****年**月)、企业营业执照、资质证书以及安全生产许可证(复印件加盖公章)、项目经理注册建造师证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》(*证)(复印件加盖公章)提早**分钟进场签到,截止日期后的报名或未按公告开标时间要求参加投标的,招标人拒绝接受。
*、中标有关信息
开标抽取出的第*、第*、第*候选人及相关信息在****市****区前洲街道官网(****://***.*******.***.**/****/*****.*****)公示*天。
*、本次招标联系事项:
招标人:********工业转型集聚区建设发展有限公司
(代建:****迭创建设产业发展有限公司)
招标人联系人:****、唐佳
联系电话:****-********
招标代理:****
招标代理联系人:****、殷工
联系电话:***********、***********
日期:****年**月**日
附件:招标文件、投标(明标明投)承诺书、授权委托书、招标控制价编制说明及招标控制价、明标总价让利分析表
*、招标文件-****区惠丰苑*期安置房(保障性)新建工程-*区试桩工程.*** *、授权委托书-****区惠丰苑*期安置房(保障性)新建工程-*区试桩工程.*** *、投标(明标明投)承诺书-****区惠丰苑*期安置房(保障性)新建工程-*区试桩工程.*** *、明标总价让利分析表-****区惠丰苑*期安置房(保障性)新建工程-*区试桩工程.*** *、招标控制价-****区惠丰苑*期安置房(保障性)新建工程-*区试桩工程.**** *、控制价编制说明-****区惠丰苑*期安置房(保障性)新建工程-*区试桩工程.*** *、控制价软件-****区惠丰苑*期安置房(保障性)新建工程-*区试桩工程.***
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
南通市崇川区凤凰大厦1幢1102室不动产
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 110.89万元
南通 2024-07-09 -
盱眙县圣诞食品有限公司名下位于盱眙县盱城经济开发区泗水...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 1361.63万元
淮安 2024-07-09 -
金湖县翡翠城6#楼503室不动产
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 30.42万元
淮安 2024-07-09 -
徐州市睢宁县经济开发区新乔嘉园S2-1-107-1层
招标单位: 睢宁县新驰物业服务有限公司
项目金额: 2.87万元
徐州 2024-07-09 -
扬州市润扬广场6幢710室不动产
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 30.04万元
扬州 2024-07-09