上交思源(广州)科教项目设计施工总承包招标公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
招标项目名称 | 上交思源(****)科教项目设计施工总承包 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 上交思源(****)科教项目设计施工总承包 | ||
性质 | 正常 |
****省****项目招标公告 |
|||
投资项目代码 |
****-******-**-**-****** |
||
投资项目名称 |
上交思源(****) 科教项目 |
||
招标项目名称 |
上交思源(****)科教项目设计施工总承包 |
||
标段(包)名称 |
上交思源(****)科教项目设计施工总承包 |
公告性质 |
正常公告 |
资格审查方式 |
资格后审 |
||
招标项目地点 |
****市南沙枢纽区块,*涌东南侧、珠江嘉园西北侧地块 |
||
资金来源 |
企业**** |
资金来源构成 |
企业*******% |
招标范围及规模 |
*.*工程规模: |
||
招标内容 |
本工程实施内容包括但不限于以下内容(具体内容详见合同):*)协助发包人办理工程相关的报建、报批工作;*)根据发包人和勘察报告书、设计任务书要求,负责工程设计、设计后服务、工程施工、采购、编制项目概、预、结算、竣工图及相应的报建报批、资料档案管理等工作;*)产业导入。具体承包范围如下: *.*.*设计部分(包括但不限于): 工程设计范围包括但不限于:项目总体规划方案设计(含通过政府主管部门的建设工程设计方案审查)、初步设计、概算、综合管线平面图、编制施工图设计(含主体、永水永电(含红线外)、幕墙、园林绿化、精装修、消防、智能化、红线内外路口、节能、绿色建筑、装配式建筑、海绵城市、燃气、人防、技防系统、基坑支护、软基处理、防洪、标识标牌、泛光及政府职能部门要求的相关专业设计等)、规划报建文件(含套地形图、修改资料费)、技术文件、编制树木保护专章、编制消防设计专篇、职业病防护设施设计专篇、安全设施设计专篇、市政管网接驳等工程设计活动、全过程的技术把关及跟踪服务、专项深化设计及必要的专项研究及专题评估、竣工图编制(含可编辑***)等本次招标所涉及的所有设计内容(最终以发包人确认范围为准),对整个项目各阶段设计进行统筹协调。并且包设计程序合规、完整,包设计工期,包承包范围内工程竣工联合验收通过(含各专项验收)。 本项目采用限额设计:设计限额建安工程费为*****.***元,承包人要统筹考虑投资控制,如设计指标超过设计限额,承包人有责任提出设计建议,对设计方案进行优化,满足发包人的相关要求。(以上费用均包含在本次设计费总价,不另行列项支付“总体设计费、工程设计协调费”等。) *.*.*工程施工部分(包括但不限于以下内容): 本工程设计范围内包含所有工程内容的施工,包括但不限于包工、包料、包施工措施(含场地准备及临时设施、临水临电、临时便道(含迁改项目的临时便道)、临时排水、周边建筑物安全鉴定(房屋完损性鉴定、房屋结构可靠性检测鉴定、建筑安全性检测鉴定)和保护等,树木迁移及保护(如需要)、外水、外电、燃气、临时用地租借及复垦、负责和当地单位或村民协调,处理纠纷,确保项目不因外部影响)、包质量、包安全生产、包文明施工、包环境保护、包保险、包工期、包承包范围内工程竣工联合验收通过(含各专项验收)、包移交、包保修、包施工预算编制、包结算、包竣工图和资料整理移交档案、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合(最终以发包人确认范围为准)。根据工程需要,在施工、进度管理等方面落实建筑信息模型(***)在本项目的创建和应用。 *.*.*相关报批、报建: 承包人协助发包人办理相关报批、报建及红线内外路口开设工作,配合发包人完成管线迁改以及树木保护专章编制和报批、树木迁移报批工作。报批、报建过程的出图、套图及修图及图纸复印费用由承包人负责,此费用已包含在合同总价中,不另行支付。凡工程中涉及到劳动安全、职业病防治、消防、人防、技防系统、防雷、环保、节能、绿色建筑、海绵城市、规划、白蚁防治、光纤入户、卫生防疫、档案、质量等有关政府部门验收的项目,及时做好验收准备工作。验收通过后,向发包人提交书面验收报告,办理竣工联合验收等(最终以政府的最新竣工验收要求为准)。 *.*.*本项目产业导入目标:以中标合同建安费金额的*%作为产发公司及下属公司产业导入目标,期限是工程项目竣工联合验收后*年内完成,具体事宜由中标单位与发包方另行签订协议约定。 根据本项目规划实施的具体情况,如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整,也可能会新增或减少、甚至取消部分工程,承包人已充分理解此风险并无条件接受,同意放弃据此向发包人索赔或追究违约责任,且中标下浮率固定不变。如遇政策变化或不可抗力取消该全部工程、或因发包人与第*方已签订的合作项目被终止、或因前期土地未落实导致该项目取消,则本合同自行失效,承包人已充分知悉此风险,并且同意放弃向发包人索赔或追究违约责任的权利。 |
||
工期(交货期) |
*** |
||
最高投标限价 |
\ |
||
是否接受联合体投标 |
是 |
||
投标资格能力要求 |
投标人资格要求:*、投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效。 *、投标人(若为联合体投标,指联合体各方)均具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位法人证书,按国家法律经营。 *、投标人(若为联合体投标,指承担施工任务的单位)持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 *、投标人应具备以下资质: *)、投标人须同时具有承接本工程所需的以下(①、②)的资质: ①施工资质:建筑工程施工总承包*级或以上资质; ②工程设计资质:工程设计综合甲级资质,或建筑行业设计甲级资质,或建筑行业(建筑工程)专业设计甲级,或建筑设计事务所资质; 香港企业参加投标的,须在****省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。 注:①资质标准按照建市[****]***号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》(建市[****]***号)承接工程,并按《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[****]***号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建办市函〔****〕***号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》(建办市〔****〕**号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统*延续有关事项的通知》(建办市函[****]***号)、《****省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》(粤建许函〔****〕***号)执行、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔****〕***号)、《****省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(粤建许函〔****〕***号)。招标期间如行政主管部门对建设工程企业资质有效期发布新规定的,按新规定相应调整执行 ②项目负责人(施工负责人)在任职期间不得担任专职安全员,项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人,项目负责人和专职安全员不为同*人。 ③勘察、设计资质标准按《建设工程****管理条例》(国务院令[****]***号)、《建设工程****资质管理规定》(建设部令[****]***号)、《工程勘察资质分级标准》(建设[****]**号)、《工程设计资质标准》(建市[****]**号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》(建办市函〔****〕***号)等相关文件执行。香港企业备案的业务范围依据《****省住房和城乡建设厅关于印发香港****咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》(粤建规范〔****〕*号,详见链接:****://*******.**.***.**/****/****/*******/****\_****** *.****)确定。 ④经招标人同意,中标人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施,但不得再次分包。 *)、投标人拟担任本工程的主要人员要求: ①施工负责人(兼任项目负责人,若为联合体投标,指承担施工任务的单位)为:建筑工程专业*级或以上注册建造师,且在投标人单位(若为联合体投标,指承担施工任务的单位)注册。且持有有效期内的安全生产考核合格证书(*类)或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。 注:①按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人,使用有效期内的注册建造师注册证书取自平台内上传件,打印建造师电子证书后,应在个人签名处手写本人签名再上传****市住建行业信用平台,上传件未手写签名或与签名图像笔迹不*致的,该电子证书无效。建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法(试行)》及《注册建造师执业工程规模标准(试行)》。根据****省住建厅《关于明确*级建造师注册执业有关问题的通知》(粤建市函〔****〕***号),*级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册,*级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员,项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人,项目负责人和专职安全员不为同*人。 ②设计负责人(若为联合体投标,指承担设计任务的单位)为:建筑工程专业(含相近专业)高级(或以上)工程师资格或*级注册建筑师或备案的业务范围相当于*级注册建筑师的香港专业人士。设计负责人与项目负责人不能为同*人。 注:香港专业人士的备案业务范围依据《****省住房和城乡建设厅关于印发香港****咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》(粤建规范〔****〕*号)确定。 ③技术负责人(若为联合体投标,指承担施工任务的单位):须具备建筑工程类高级 投标人业绩要求:无 |
||
是否采用电子招标投标方式 |
是 |
获取招标文件的方式 |
下载招标文件的网络地址:凡有意参加投标者,请登录****公共资源交易中心数字交易平台(网址:****://***.******.**)网站下载电子招标文件。 获取纸质招标文件的方式: |
获取招标文件开始时间 |
****-**-** **:**:** |
获取招标文件截止时间 |
****-**-** **:**:** |
递交投标文件截止时间 |
****-**-** **:**:** |
投标文件递交方式 |
投标文件递交的截止时间为****年**月**日**时**分,投标人应在截止时间前通过交易平台网站递交电子投标文件。递交文件前,应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目(即投标登记)。投标人完成电子投标文件上传后,交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。逾期送达的投标文件,交易平台将予以拒收。 |
开标方式 |
现场+电子 |
开标时间、地点 |
开标时间:****-**-** **:**:** 开标地点:电子:****公共资源交易中心数字交易平台(网址:****://***.******.**)。现场地点:****公共资源交易中心南沙交易部开标室。 |
公告发布媒介 |
****省招标投标监管网 |
||
招标人 |
****南沙置学科技有限公司 |
办公地址 |
****市南沙区南沙街环市大道南**号粤港澳创意中心*期****房 |
招标人联系人 |
**** |
联系电话 |
***-******** |
招标代理机构 |
**** |
办公地址 |
****市越秀区环市中路***号金鹰大厦**楼 |
招标代理联系人 |
****、林工 |
联系电话 |
***-******** |
招标监督机构 |
****市南沙区住房和城乡建设局 |
联系电话 |
***-******** |
发布责任人 |
**** |
||
其他依法应当载明的内容 |
\ |
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
广东省阳江市闸坡镇南海一号大道万豪海陵湾一号11幢7层...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 78.15万元
阳江 2024-06-22 -
广州市白云区金新二街149号1207房地产
招标单位: 漳州市龙海区人民法院
项目金额: 144.46万元
广州 2024-06-22 -
呼吸湿化治疗仪
招标单位: 详见公告详情
项目金额: 暂未确定
广州 2024-06-22 -
茂名市建设路322号405房
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 21.30万元
茂名 2024-06-22 -
深圳市龙岗区横岗街道正大时代华庭13栋1S27
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 95.19万元
深圳 2024-06-22