六安皋城中学光明路校区自来水管网改造工程询价公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
*、项目概况
(*)项目编号:*************
(*)项目名称:****皋城中学光明路校区****
(*)建设地点:****皋城中学光明路校区内
(*)建设单位:****皋城中学
(*)代理机构:****
(*)建设规模:详见设计图纸及工程量清单(见附件)
(*)建设内容:****皋城中学光明路校区消防管网及老旧给水管网更换等。具体详见工程量清单。
(*)资金来源:政府投资
*、发包范围
本项目发包范围为设计图纸范围内所有工程,具体工程内容及工程量详见工程设计图纸、工程量清单。措施项目由承包人根据施工方案并结合工程施工现场踏勘情况确定。
*、项目发包价(最高限价)
预算价:******.**元;发包价(最高限价):******.**元。
*、工程价款支付方式
工程合同签订后预付合同价款**%,工程验收合格并经价款结算审计结束后,支付至审计认定工程造价的***%。
*、工程质量及工期要求
(*)质量要求:本工程质量必须符合工程施工要求并达到国家现行相关工程验收规范合格标准。
(*)工期要求:**日历天。
*、承包方式
本项目实行施工总承包,由承包人包工包料,其施工安全责任、市场价格等风险及各种税费均由承包人承担,发包人概不负责。本项目不得转包和违法分包。
*、承包人资质、资格要求
(*)承包人应具有独立法人资格,具有有效的安全生产许可证,并具备建筑工程施工总承包*级(含)以上资质且在有效期范围内;
(*)拟任的项目负责人具有建筑工程*级(含)以上注册建造师资格,并同时具有有效的安全考核合格*级证书,且无在建工程。
(*)本项目专门面向中小企业发包,参与企业须提供中小企业声明函(非中小企业不得参与)。
(*)本项目是否接受联合体:□是 ?否
(*)本项目是否推荐符合条件的企业: ?是 □否
*、现场踏勘与答疑
(*)承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘,以便承包人获取有关编制技术标和签署工程建设合同所涉及施工现场的*切资料。承包人在签订合同和施工过程中,不得以不完全了解现场情况等为由,提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求,现场踏勘的相关费用由各承包人自行承担。
踏勘联系人:**** 联系电话:****-******* ***********
(*)发包答疑:承包人若对本项目发包有任何疑问,应向答疑联系人提出。提出疑问截止时间为发包公告上传之日起*日内。
答疑联系人:朱工 联系电话:****-******* ***********
*、发包方式:****
*、公告发布时间:****年**月**日
**、项目发包时间:****年**月**日*时**分
发包地点:****
**、发包文件获取及费用支付方式
收到发包人推荐函的企业自行到****领取本项目****文件、工程量清单及相关资料。采购文件每套售价:*元/份,售后不退。
**、联系方式
发包人及电话:****皋城中学 ****
联系电话:****-******* ***********
代理机构及电话:**** 朱工
联系电话:****-******* ***********
**、其他注意事项
(*)项目答疑:参与本项目发包的企业若有任何疑问,发包截止时间*日前应以书面方式向发包人或代理机构提出,疑问回复在发包截止时间*日前统*予以回复。
(*)供应商应以发包人发布的工程量清单及发包价为依据,根据供应商自身管理水平按发包人提供的工程量清单核算发包价,若参与发包、则成交后投标报价即为合同价,结算时不予调整。
(*)合同方式:固定总价,如有变更,严格按照相关规定程序进行变更,否则变更部分工程量所涉及的造价不予列入工程结算。
(*)本项目禁止挂靠或出借资质,成交供应商不得转包或违法分包,若成交供应商在施工过程中有转包或违法分包、挂靠或出借资质行为,将取消其成交资格,并追究其相关法律责任。
(*)成交通知书领取及纸质版响应文件递交地址:****市解放中路浙东商贸城*区**栋***室
(*)成交供应商需在领取成交通知书之日起*日内至发包人处签订施工合同,如逾期则按相关规定追究其责任。
发包单位:****皋城中学
代理单位:****
****年**月 **日
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
砀山县人民法院关于安徽省宿州市砀山县砀城镇砀城路南侧科...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 24.65万元
宿州 2024-06-28 -
砀山县人民法院关于安徽省宿州市砀山县砀城镇砀城路南侧科...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 24.65万元
宿州 2024-06-28 -
砀山县人民法院关于安徽省宿州市砀山县砀城镇砀城路南侧科...
招标单位: 砀山县人民法院
项目金额: 41.00万元
宿州 2024-06-28 -
濉溪县人民法院关于淮北市相山区长山中路55号首府14幢...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 40.38万元
淮北 2024-06-28 -
砀山县人民法院关于安徽省宿州市砀山县砀城镇砀城路南侧科...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 38.00万元
宿州 2024-06-28