****市****区新明小学消防站改扩建项目

工程合同协议书

合同编号：

发包方：****市****区应急管理局 （以下称甲方）

承包方：**** （以下称乙方）

甲方因建设需要，将本建筑工程发包给乙方承包。为了明确双方各自权利、义务关系，经甲、乙双方充分协商*致，订立以下合同条款，由双方共同遵守执行。

*、工程名称和地点：

*．工程名称： ****市****区新明小学消防站改扩建项目

*、工程范围内容：

*.工程范围：本工程清单范围内全部项目（工程量清单、图纸作为合同附件）。

*、开、竣工日期：

*．开工日期为合同签订后，以及甲方提供施工条件（*通*平）、车辆人员可进出道路后， * 天内开工。

*．竣工日期为乙方进驻现场开工后 ** 个工作日内竣工。若因甲方原因、雨天无法施工或不可抗力因素而影响工程延期竣工的，经双方书面签证，顺延竣工日期。

*、工程造价：

*、总造价（清单范围内总造价） *******.** 元，大写： ***********元整 （总工程量以清单工程量及现场签证工程量为准，签证工程量另计价；财政审核只审核工程量，不再审核清单综合单价。）。

*、工程款的支付方式：

*、项目完成基础正负*地面支付工程预算金额的**%，项目主体装修完成支付项目预算金额**%，项目结算完成支付结算金额的**%，剩余*%的金额为质保金，质保时间为*年，质保时间到期后*个工作日内付清剩余全部工程款。

*、甲方驻工地代表：

甲方委派 （电话： ）为甲方驻工地代表，即甲方施工负责人，具体负责工程监督、协调和工程签证事务。

*、工程签证：

遇有以下情形之*时，乙方应通知甲方驻工地代表给予签证确认：

*．工程设计图纸改动；

*．工程质量及工程增删；

*．甲方提供施工条件日期；

*．乙方开工日期及竣工时间；

*．工程延期原因；

*．工程验收；

*．其它验收及质量保证；

*、工程验收及质量保证：

本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，**日内组织验收，并出具书面验收合格证明。未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第*次验收不合格，应于*日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。

*、甲方责任及义务：

*．办理建设工程所需全部审批、报建手续及承担相关全部费用。

*．提供工程临时设施范围的场地“*通*平”（包括水、电、道路、临时堆放场地等）费用由乙方负责。

*．配合乙方进行工程基础定位，确定工程定位标准。

*．协调解决乙方施工人员临时住宿的有关问题。

*．协调乙方与相关单位配合施工等关系。

*．协调处理当地有关部门的关系。

注:本项目因工期时间紧,任务重,本项目不报建,项目所需材料不送检(乙方提供材料质量合格证书),

*、乙方责任及义务：

*．按时进场施工，严格控制工程进度，按期完工。

*．自行照看机器设备、材料；自备施工有关辅助设施。

*．编制施工程序，做好各项施工准备工作，及时向甲方汇报工程进度情况。

*．确保工程质量及施工安全，施工中*切安全问题由乙方自行负责。

**、违约责任：

*．在甲方按期付款，施工场地如期交付之前提下，若乙方逾期完工，每逾期*日罚款人民币￥ / 元，但最高罚款不超过工程价款总额的*分之*。

*．甲方逾期付款，经提示无效，乙方除有权停工外，甲方按每逾期*日罚款人民币

￥ / 元给乙方，但最高罚款不超过工程总额的*分之*。此外因甲方原因导致工期延误，甲方不得追究乙方逾期完工之责任。

*． 如甲方对工程停建、缓建、改建，除在及时通知乙方外，须主动和乙方采取措施，减少损失，并承担乙方因此而造成的停工、窝工、返工和机械调迁、材料积压等的实际损失，乙方的施工期限相应顺延。

**、材料设备供应：

施工中，甲方由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

**、不可抗力：

因战争、地震、台风、雨、雪、水灾、火灾、流行性疾病以及其他不能预见并且对其发生和后果，不能防止或避免的不可抗力事件，致双方不能依本合同履行各自义务时，甲乙双方均不负赔偿责任，但不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务，如因此造成原合同有变动时，双方可协商变更合同或重新签定新合同。

**、其他：

按合同法规定，当甲方依本合同第*、*条付清乙方所有工程款项及验收程序前，本合同工程为甲方履行付款、验收义务之担保物。

本合同如有未尽事宜，双方应友好协商，补充合同条款解决，双方签订的补充条款与本合同具有同等的法律效力，如前后内容有矛盾的以补充合同协议规定为准。

**、争议的解决：

因本合同引起或本合同有关的任何争议，双方应先通过友好协商解决，协商不成，可向当地法院提起诉讼解决。

**、双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

**、本合同经甲、乙双方盖章及法定代表人或授权代理人签字后生效，合同*式*份，甲、乙双方各执*份，具有同等法律效力。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）

委托代理人：委托代理人：

地 址： 地 址：

开 户 行： 开 户 行：

帐 号： 帐 号：

签署日期： 签署日期：

附件下载：