****车务段济源车站综合楼单宿********公告

（项目编号：*****-****-****-***）

*.发包条件

本发包项目****车务段济源车站综合楼单宿卫生间整修 项目已由中国铁路郑州局集团有限公司****车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司****车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司****车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

*.项目概况与发包范围

*.*.拆除原有卫生间墙地砖，新做防水层，铺设防滑地板砖及陶瓷面砖，做美缝处理。

*.*拆除更换原有卫浴洁具。

*.*.上下水管道检修更换。

具体以设计文件及现场实勘为准。

*.*其他的整治项目；

*.*相关事项以现场实勘和图纸为准；

*.*建设地点：济源市；

*.*发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司****车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

*.*计划工期：**日历天。

*.**包段划分：发包范围按*个包段划分。

*.*本次发包要求承包人须在****车务段施工单位信息库，具备房屋建筑工程施工总承包*级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起*年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

*.*本次发包不接受联合体承包。

*.*各承包人均可就上述包段中的*个包段承包。

*.*承包人必须是****的注册供应商，在****上完成注册并通过审核。

*.公示、报名及获取发包文件

*.*凡有意参加承包者，请于****年**月**日至****年**月*日，每日上午*时至**时**分，下午**时**分 至**时**分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到****车务段行政办公室***房间现场递交并登记。

*.承包文件的递交

*.*承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

*.*逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

*.发布公告的媒体

本次发包公告在****网络上发布。

*.联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司****车务段

地址：****省****市解放区车站街**号

邮编：******

联系人：****

电话：****-*******

电子邮件：**********@**.***

中国铁路郑州局集团

有限公司****车务段

****年**月**日