北投时代项目(7#、8#、9#楼)园林景观雕塑工程采购公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
北投时代项目(*#、*#、*#楼)园林景观雕塑工程
****函
各潜在应标人:
我公司投资建设的北投时代项目(*#、*#、*#楼)园林景观雕塑工程 ,项目编号为****-****-****-***-【****】 ,现采取****采购的方式择优选定工程施工单位,邀请贵单位参加本次****报价,现将有关要求及事项通知如下:
*、项目基本情况
*、项目名称:北投时代项目(*#、*#、*#楼)园林景观雕塑工程
*、项目编号:****-****-****-***-【****】
*、采购范围:北投时代项目(*#、*#、*#楼)园林景观雕塑工程,包含北投时代项目(*#、*#、*#楼)园林雕塑、花箱、玻璃钢坐凳、玻璃钢平台等内容。
*、项目地点:****市****区良玉大道北侧
*、工期要求:**日历天
*、资金来源:****
*、资格要求
*.本次采购要求应标人:具备有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
*.在“信用中国”网站(***.***********.***.**)中未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名单。
*.业绩要求:**** 年** 月** 日至递交应标截止时间止,承接过*个雕塑制作安装项目。
*.各应标单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同*合同项下的采购采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购采购活动。
*.本项目不接受联合体应标。
*、工期及质量要求
要求工期:**日历天。
质量标准:符合国家施工验收规范合格标准。
*、 支付方式
*、支付方式:
①雕塑模型经甲方确认后,乙方提供请款资料经甲方审定后,支付合同总价**%给乙方;
②每批次产品乙方生产完毕,完成发货到项目现场,并邀请甲方验货,经甲方验收合格后,乙方提供请款资料经甲方审定后,甲方支付该批次产品暂定价的**%给乙方。
③工程完工验收达到质量要求,结算经发包人及发包人委托的造价咨询人审定后,工程款支付至结算总价的**%(含已支付的);发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保修金,待*年工程质保期满后返还。
未经发包人、发包人委托的造价咨询人(如有)和承包人*方核定造价的,发包人不予支付。承包人提交进度表时应附经监理人确认的形象进度说明、工程量计算依据、完整的工程变更报审、完整的现场签证原件及相关现场收方、验收、主要材料合格证明及材料检验资料,否则发包人有权拒付相应工程款,因承包人提交资料不完整引起的支付延期责任由承包人自行承担。
注:工程款拨付前,承包人按发包人及发包人委托的造价咨询人(如有)确认的应付工程款金额,需提交等额有效的增值税专用发票。承包人应在开票后**日内将发票送达发包人,发包人签收发票的日期为发票的送达日期。承包人申请支付工程款累计至结算总价的**%时,需提供含本工程质量保修金*%在内的增值税专用发票给发包人。因发票不合格导致的*切后果(包含延期支付、发票作废等)由承包人自行承担,违约金随进度款扣减。
*、履约保证金
*、承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:
*.*履约保证金的形式:现金、银行保函、工程担保或保证保险等形式。
*.*履约担保金额:中标价款的/ %。
*.*应标人在收到中标通知书后,须在合同签订前向发包人提交中标价款/ %的履约担保
*.*履约担保的有效期
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 施工竣工证明材料之日止。如果承包人无法获得*份不带具体截止日期的担保,履约担保中应当有“变更工程竣工日期的,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
*.*履约担保的退还
承包人以现金方式提供履约担保的,在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的*个日历天内,发包人退还履约金的**%给承包人;承包人提交合格的竣工资料和竣工结算资料后,可向发包人申请退还剩余履约保证金,发包人应在收到申请之日起**个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后,将履约金的余额退还给承包人(无息)。
承包人以银行保函、保证保险方式提供履约担保的,保函有效期至在竣工备案之日止。
*、报价文件组成
具体详见“第*点 应标文件(格式)”,所有资料均须加盖应标人单位公章,并装订成册。
*、报价要求
(*)应标人根据自身实际情况报价。
(*)本项目工程施工费用采用 固定单价 形式报价,报价格式详见复函(附件*)。
(*)本项目的采购控制价为人民币:******.**元,报价应按****文件中清单格式填写,应标人必须就本****项目作完整唯*报价,否则,其报价文件无效。报价文件只允许有*个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。
(*)应标报价须包含为实施和完成本工程施工所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、施工用水用电费、深化设计费、临时设施费、夜间施工费、*次搬运费、进出场费、保修费、与政府部门、周边街道、周边居民、相关单位进行协调及交叉施工所发生的费用,以及上述未涉及但属于承包人应标报价书中所报项目涉及到的*切费用。
(*)在签订合同前,****人有权在总价不变的情况下对中标人的应标报价清单进行修正,并做为签订合同的附件。
*、 评标办法
*、本次评标采用最低评标价法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的应标文件进行评审,通过了资格审查和响应性评审的合格应标人,才能进入商务标评审程序。进入商务标评审的应标人,按商务标报价低到高顺序推荐中标候选人。商务报价价格相等时,按以下顺序优先选择中标人,以响应性优的、业绩多的优先,由评标委员会采用签名方式确定。
*、否决所有应标的条件:
①评标委员会经评审,认为所有应标都不符合****文件要求的;
②评标委员会经评审,有效应标不足*个且应标明显缺乏竞争性的;
*、有效应标不足*个,但经评标委员会评审,认为应标仍具有竞争性的,可以继续评标并推荐中标候选人。
序号 |
评审因素 |
评审标准 |
||
* |
资格审查标准 |
合格制 |
合格标准:缺少任何*项或有任何*项不合格者,其资格审查视为不合格 |
|
应标文件签署 |
有效的法定代表人身份证明(附身份证复印件)和法定代表人授权委托书(附法定代表人和委托代理人身份证复印件,授权代理时提供) |
|||
营业执照 |
具备有效的营业执照 |
|||
诚信要求 |
在“信用中国”网站(***.***********.***.**)中未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名单 |
|||
单位关联要求 |
各应标单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同*合同项下的采购采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购采购活动。 |
|||
业绩要求 |
业绩要求:**** 年**月** 日至递交应标截止时间止,承接过*个雕塑制作安装项目 |
|||
* |
响应性评审 |
合格制 |
应标人对****文件要求的:工期、采购范围、质量要求、付款方式、质量缺陷责任期、合同条款等要求进行承诺后视为合格。(具体详见“*、应标文件(格式)”中“附件**”) |
|
* |
价格评审 |
(*)有效报价范围:为应标总价低于或等于相应采购控制价,通过资格审查和响应性评审,经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的应标人应标总价; (*)若应标人的应标价小于****人采购控制价的**%时,评标委员会有权启动澄清程序,要求应标人作出书面说明并提供相关证明材料。应标人不能合理说明或者不能提供相关证明资料的,评标委员会认定该应标人以低于成本报价竞标,否决其应标。 (*)商务报价:满足****文件要求,由应标人应标报价价格低到高进行排序 |
||
中标候选人的确定 |
评标委员会对满足采购文件实质性要求的应标文件,按商务标得分高到低顺序推荐中标候选人。 |
*、报价文件提交要求
(*)各应标人的报价文件必须于**** 年** 月** 日** 时** 分前提交应标文件至:北投电子“招采平台”网:*****://********.*****.***/;迟到的报价文件****人不予接受。
联系人:****
电话:***********
(*)报价文件我公司*律不予退回。应标人应承担编制应标文件以及递交应标文件涉及的*切费用,无论****结果如何,****人对上述费用不负任何责任,也无需对****结果作任何解释。
****北投锦城地产置业有限公司
**** 年**月**日
推荐公告
更多-
河池市宜州区人民法院关于河池市宜州区庆远镇共和路114...
招标单位: 河池市宜州区人民法院项目金额: 302.30万元河池 2024-06-12
-
河池市宜州区人民法院关于河池市宜州区怀远镇怀远街等2处...
招标单位: 河池市宜州区人民法院项目金额: 70.30万元河池 2024-06-12
-
富川瑶族自治县自然资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告...
招标单位: 富川瑶族自治县自然资源局项目金额: 1408.00万元贺州 2024-06-12
-
产投五象海晖产业园二期1#厂房、2#厂房、5#厂房工程...
招标单位: 南宁产投智创五象投资开发有限责任公司项目金额: 6347.65万元南宁 2024-06-12
-
南宁产投兴宁昆仑产业园二期1号、2号、3号厂房、4号设...
招标单位: 南宁产投昆仑投资开发有限责任公司项目金额: 4111.91万元南宁 2024-06-12