[招标公告]天津凤起悦鸣项目儿童游乐设施工程
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
第*部分:概述
采购人 |
|||
公告类型 |
适用范围 |
||
发布日期 |
截止日期 |
||
招标联系人 |
|||
招标联系方式 |
|||
公告原文链接 |
第*部分:公告正文
****区新裕里片区棚户改造项目****设计、供货及安装工程
招标公告
****致远房地产开发有限公司(以下简称招标人)就****区新裕里片区棚户改造项目****设计、供货及安装工程等内容进行招标,诚挚邀请有能力承接本工程设计、供货及安装的公司前来投标。具体情况如下:
*、招标内容概况
*、招标名称:****区新裕里片区棚户改造项目****设计、供货及安装工程
*、工程地点:北至:服装街现状底商;东至:*****马路;南至:仁善里社区;西至:隆祥嘉园小区。
*、招标范围:
图纸范围内的****,包括不限于图纸方案深化设计、制作、供货、运输、装卸、安装(含基础及预埋)、调试、验收、税金及售后*体化服务,为“交钥匙”工程。
*、招标形式:限额设计,带方案报价(含税,固定总价包干方式)。
*、投标保证金:**元,缴纳保证金后及时在发包人招采平台上传凭证。投标保证金采用电汇形式,招标人信息如下:
公 司 名 称:****致远房地产开发有限公司
税务登记证号:******************
地 址:****市****区红旗路与西湖道交口西南侧博雅轩*-****
开 户 行账号:*******************
开 户 行全称:中国工商银行股份有限公司****分行营业部
*、中标原则:综合评分法。商务标占比**%,技术标占比**%,限额***,超过限额商务标得分为*,低于限价**%商务标得分为*。商务标与技术标得分乘以权重,得分最高者中标。
*、工程款支付方式:预付款**%;制作、安装完成验收合格后甲方付至实际供货总价的**%;结算完成后支付至结算总价的**%;留*%作为工程质量保修金(以招标文件为准)。
*、履约保证金:合同价
*%(现金)采用银行转账形式。
*、工程规模:
(*) 业态:高层住宅
(*) 本次招标含项目建设用地面积:*****.*?
**、工程质量要求:合格(产品要符合国家、地方和行业的现行施工验收规范、规程及标准,并通过招标人进行的实测实量验收)
**、工期要求:
拟****年**月**日开工,公园****年**月**日竣工,大区****年*月**日交付,总工期***日历天。具体开工时间以招标人开工令为准,计划工期如与工程部实际施工进度不符,以招标人工程部批准的进度计划为准实施。
**、监理单位:****正方建设工程监理有限公司
**、总包单位:*****建建筑工程有限公司
*、投标报名要求
*、资质要求:
业绩和履约信誉好,服务态度端正,投入力量有保证,要求近*年有京津冀区域标杆*****房企、同等体量或类似产品的****项目合作经验;有设计深化能力;参与并入围绿城中国****区域其他项目的****的招投标;绿城中国库内*级或以上合格供应商;以往承接工程中不无良纪律的施工企业。本工程不允许挂靠。
*、本次招标只接受在报名截止时间前招标人在招采平台上报名,绿城房产供方库内的承接范围为“****”的****区域合格供方。
*、在线报名截止时间:以招标人招采平台截止时间为准。
*、领取标书时间: 以招标人招采平台信息为准。
*、领取标书地点: 收到招标人招采平台发标信息后,在招标人招采平台上自行下载招标文件。
*、招标联系人:
王 争(成本)***********
****(工程)***********
孙家玮(设计)*********** 邮箱:*********@**.***
*、绿城中国监察投诉电话:****-********(工作日*时-**时),***********(**小时开通,绿城中国监察部张先生),投诉邮箱:***********@***.***
*、投标单位报名前,需已具备入****相关手续。中标单位若为外地企业,****市所需的政府备案等相关手续需中标单位自行解决,所需费用自行负责。
*、要求投标单位报名时需填写的联系人、联系电话、电子邮箱如图所示,
联系人必须为本次投标报名的实际联系人,招标过程中所有联系除招采网信息外均以电子邮箱信息为准。
**、其它:
(*)入围单位在接到入围通知后*个工作日内缴纳投标保证金,如不按时缴纳投标保证金视为放弃投标。
(*)本项目招标严格执行《招标须知》内的所有内容,所有投标人需认真阅读招标须知里所有内容并执行。
*、若本公告相关内容与正式发出的招标文件不*致,以正式发出的招标文件为准。
*、为维护良好的招标秩序,招标过程中如出现下表处罚项的,我司将按相应“处罚条款”执行,凡报名参与本次投标单位,均视为已知悉并同意下表内容。
招标人:****致远房地产开发有限公司 **** 年 * 月
** 日
推荐公告
更多-
天津市北辰区人民法院关于TJWL18龙算盘一个(现代工...
招标单位: 天津市北辰区人民法院项目金额: 暂未确定北辰 2024-05-22
-
天津大唐国际盘山发电有限责任公司委托第三方检测机构数据...
招标单位: 天津大唐国际盘山发电有限责任公司项目金额: 暂未确定蓟州 2024-05-22
-
京滨铁路四标二分部+高空作业车询价采购
招标单位: 详见公告详情项目金额: 暂未确定东丽 2024-05-22
-
天津市北辰区人民法院关于TJWL15铜方算盘一个(现代...
招标单位: 天津市北辰区人民法院项目金额: 暂未确定北辰 2024-05-22
-
天津市北辰区人民法院关于TJWL19铜凉亭子炉一个(现...
招标单位: 天津市北辰区人民法院项目金额: 暂未确定北辰 2024-05-22