南山医院改扩建项目(二期一标段)不锈钢管(变更增补)
2023-08-14
纠错
项目编号:
业主
单位
联系电话:查看
中标
单位
联系电话:查看
代理
单位
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
招标单位:****(****南山医院改扩建施工总承包工程项目部)
结果公示
****采购
****(不锈钢管(变更增补))
中标价:******.**元
供应商:
****
所属项目信息
所属项目名称: | **** | 所属项目编号: | ******-************* |
资金来源: | 无 | 所在地区: | 南山区 |
项目所属分类: |
|
采购人评价
采购清单描述完整性: |
|
答疑效率满意度: |
|
评审及公示速度: |
|
||
供应商评价
报价综合满意度: |
|
卖家服务满意度: |
|
缴纳服务费速度: |
|
||
包件信息
包件名称: | 不锈钢管(变更增补) | 包件编号: | ******-**************** |
保证金: | 无 | 最高合价: | ******.**元 |
材料设备明细
序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 用途 | 技术要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* |
不锈钢法兰片
|
*****
|
**
|
个
|
*期*段给水
|
详见技术要求
|
成都共同、金羊、福兰特、南京创通
|
* |
不锈钢管
|
*****
|
***
|
*
|
*期*段给水
|
详见技术要求
|
成都共同、金羊、福兰特、南京创通
|
* |
不锈钢管管件
|
*****
|
**
|
个
|
*期*段给水
|
详见技术要求
|
成都共同、金羊、福兰特、南京创通
|
中标总价(元): | ******.** |
价格构成
材料设备所报价格包含货物生产出厂到指定运输地点的运输费、材料费、检验检测费、包装费、装卸费、现场技术服务费、保险费、缺陷修补、增值税等全部费用。
供应商资格要求
*、供应商必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的企业法人;
*、自****年*月*日以来,企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;
*、(其他)/。
[注]:供应商提供的证书(证件等)必须在有效期内。
在招投标活动(包括在相关项目)中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的供应商不被接受。
*、自****年*月*日以来,企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;
*、(其他)/。
[注]:供应商提供的证书(证件等)必须在有效期内。
在招投标活动(包括在相关项目)中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的供应商不被接受。
供应商服务要求
(*)验收标准依照材料设备厂商标准且不低于采购文件内技术要求执行,并确保正确安装、正常使用的情况下运转良好;
(*)供应商应将本合同规定之货物运至指定地点,实际供货日期以现场通知为准;
(*)收到采购方需用计划后,供应商应在计划截止日期前将货物运送到指定地点,否则视为违约,每延误交货*天,供应商向总包支付当期货款的*%/天违约金;
(*)负责提供符合本批货物规格数量并经供方盖章的送货清单、材质证明书(*式*份);
(*)供应商在货物运输前,应在发车前将运输车牌号、司机姓名、联系方式等通知采购方;
(*)采购方承诺为供应商在交货地点卸车提供便利协助,如需人力或其他机械设备卸车,则由供应商负责并承担相关费用;
(*)供应商自身员工在进入总包施工现场需接受总包安全教育且无条件底接受其管理,并严格遵守施工现场内各项规章制度,否则造成安全事故由供应商承担;
(*)供应商应将本合同规定之货物运至指定地点,实际供货日期以现场通知为准;
(*)收到采购方需用计划后,供应商应在计划截止日期前将货物运送到指定地点,否则视为违约,每延误交货*天,供应商向总包支付当期货款的*%/天违约金;
(*)负责提供符合本批货物规格数量并经供方盖章的送货清单、材质证明书(*式*份);
(*)供应商在货物运输前,应在发车前将运输车牌号、司机姓名、联系方式等通知采购方;
(*)采购方承诺为供应商在交货地点卸车提供便利协助,如需人力或其他机械设备卸车,则由供应商负责并承担相关费用;
(*)供应商自身员工在进入总包施工现场需接受总包安全教育且无条件底接受其管理,并严格遵守施工现场内各项规章制度,否则造成安全事故由供应商承担;
报价方式及内容
报价方式及内容:根据本招标文件提供的附表进行报价,投标方根据本单位的实力并综合市场情况及售后服务进行报价。报价为落地价
投标文件为电子文档(如有需要可加上纸质文档,*者内容出现差异时,以纸质文档为准),电子文档在****市建设工程材料设备****采购网络服务平台进行上传,纸质文档必须在报价截止时间前送至或快递至(地址:****市南山区南山大道南山医院中建*局项目部签收人:邓旻玥联系电话:***********),快递以签收时间为准。
投标文件为电子文档(如有需要可加上纸质文档,*者内容出现差异时,以纸质文档为准),电子文档在****市建设工程材料设备****采购网络服务平台进行上传,纸质文档必须在报价截止时间前送至或快递至(地址:****市南山区南山大道南山医院中建*局项目部签收人:邓旻玥联系电话:***********),快递以签收时间为准。
评审方法及评定标准
****采购小组由*人以上单数组成,在评审时间内统*评审报价文件,在满足采购文件各项要求的情况下,按照性价比最优原则推荐不少于*家供应商。评审完成后,****采购小组向采购人提交评审报告,采购人根据****采购小组意见及相关规定,确定供应商及****价格。
补充说明
*、投标人投标报价不得高于上限价格
*、本工程所用材料注明的暂估数量是预计的数量,无论是否在预计数量范围内,供应商应保证供应,预计数量仅作为参考,采购人有增加或减少数量和需求总量的权利,供应商不得以合同暂定数量或合同暂定总金额为依据主张任何权利和支付任何款项。
*、品牌要求:成都共同、金羊、福兰特、南京创通(投标必须备注品牌,非合同内品牌投标视为无效)
*、本工程所用材料注明的暂估数量是预计的数量,无论是否在预计数量范围内,供应商应保证供应,预计数量仅作为参考,采购人有增加或减少数量和需求总量的权利,供应商不得以合同暂定数量或合同暂定总金额为依据主张任何权利和支付任何款项。
*、品牌要求:成都共同、金羊、福兰特、南京创通(投标必须备注品牌,非合同内品牌投标视为无效)
答疑信息
所有报价信息(
* )
序号 | 报价时间 | 总报价(元) |
---|---|---|
供应商* | ****-**-** | ******.** |
供应商* | ****-**-** | ******.** 中标价 |
供应商* | ****-**-** | ******.** |
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
展开全文
推荐公告
更多-
深圳市福田区梅林街道梅丽路西梅华路北皇庭世茂央玺园A座...
招标单位: 广东省深圳市中级人民法院
项目金额: 暂未确定
深圳 2024-07-03 -
清远市清城区石角镇美林湖·国际社区美汇半岛东区六幢9层...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 62.01万元
清远 2024-07-03 -
广州市花都区学府路6号3栋2梯204房
招标单位: 广州市花都区人民法院
项目金额: 107.47万元
广州 2024-07-03 -
罗定市迎宾二路138号
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 660.31万元
云浮 2024-07-03 -
广东省深圳市宝安区西乡街道宝安大道与宾隆路交汇招商果岭...
招标单位: 广东省深圳市中级人民法院
项目金额: 156.24万元
深圳 2024-07-03