“赤壁高新区低碳科技产业园”项目“1#、3#、4#、6#厂房劳务大清包”遴选公告
联系电话:查看
联系电话:查看
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/details/ggxq.png)
正文
遴选公告
****市赤马港建筑安装工程有限公司诚挚邀请您参加我司“****高新区低碳科技产业园”项目“*#、*#、*#、*#厂房劳务大清包”工程报名。此遴选活动为企业内部制度,解释权归赤马港建筑公司市场拓展部,请报名人关注自身报名邮箱得知最终结果。
*、项目名称:“****高新区低碳科技产业园”项目“*#、*#、*#、*#厂房劳务大清包”工程 。
*、项目地址:****高新区中伙工业园。
*、遴选内容:本次遴选分为*个不同标段,报名人可报名其中任何*个标段或者全部标段,但最终只能中选*个标段。*标:*#厂房****㎡,*#厂房****㎡;*标:*#厂房****㎡,*#厂房****㎡。
*、承包范围:施工图纸范围内木工、泥工、钢筋工、架子工、临时水电工等全部施工内容。包括但不限于以下主要内容:(*)破桩头、配合桩基检测、临时水电、木工、泥工、钢筋工、架子工、内外墙(砌体、抹灰)、公共部位贴砖、地面工程(聚氨酯地面)、楼面工程、室外散水踏步、配合钢结构单位安装(含:测量放线、基坑开挖测量、抽水、现场清扫);(*)所有设备基础(包括但不限于:公变、专变、箱变、设备用房等);(*)所有临时道路浇筑、临建搭设、维护及拆除(包括但不限于:钢筋棚、木工棚、茶水亭、厕所、板房、围挡等);(*)*级箱以后所有临时水电、临时消防的安装、维护、拆除、归仓。甲方仅提供*级箱及水电接驳点,剩余材料、人工均由乙方提供(包括但不限于:*级、*级配电箱、水箱、增压泵、水电材料等);(*)基坑降排水、基坑抽水、基坑支护、基础土方开挖及回填(施工所需机械)、垫层、承台等;(*)所有设备基础、安装设备所涉及到的所有开孔、修复及加固施工内容;(*)现场安全文明施工所涉及到的所有材料及用工;(*)现场材料堆码、施工区域范围内室内、室外清扫(包括但不限于:室外落地灰清扫、施工过程中区域清扫、交付前垃圾清理及公共区域卫生打扫、各项迎检工作前的清扫);(*)现场施工用电、用水由发包人承担,因乙方自身办公、住宿等原因产生的水电费均由乙方承担(包括但不限于:管理人员住宿、板房办公等,乙方需在进场前自行安装水电表);(**)乙方负责支付承包范围内的项目创优费、专家论证费、成品保护费、各阶段验收费、迎检费、杂工费等,且因本项目产生的相关费用,甲方有权要求各班组进行合理分摊;(**)施工现场禁止留宿,禁止煮饭,禁止重大安全隐患行为的出现;(**)合同承包范围的事项不得发生任何杂工费用由甲方承担。(**)施工过程中以图审施工蓝图及合同约定事项为依据,且承包人报价已充分考虑施工期间各种影响单价的因素,如材料、人工价格上涨、窝工、加班等因素,合同单价不再调整。(**)发包人有权根据承包人现场施工质量、进度、安全、现场文明施工等情况随时调整承包人的承包范围,且承包人应全力配合,需要承包人退场的,发包人按承包人已完成合格工程量**%办理结算,承包人不得提出其它任何索赔要求。(**)因外部因素或甲方原因,形成项目停工、停建、减少工程量等情况,甲方按乙方已完成合格工程量进行结算,乙方不得向甲方提出其他任何索赔。(**)因承包人自身原因造成项目不能验收,达不到业主方要求的,发包人不支付工程款,所有损失都由承包人自行承担。
*、工程量:①建筑面积以房地产测绘报告面积为结算依据;②配电房面积按设计图纸面积;坡道、门楼不计算面积;③图纸有其他变更,以甲方及业主认可的签证为准。④合同范围内未施工内容,按市场单价计算扣减合同总金额。⑤计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》及现行定额中的计算规则执行。
*、承包方式:详见*#、*#、*#、*#厂房劳务大清包施工合同。
*、质量要求:合格。根据承包合同要求,乙方承包的所属工程质量必须达到*次交验合格要求。所有工序必须样板先行,未达到业主、甲方、监理要求的,*律不得进入下道工序。
*、安全要求:确保不发生*般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为*。
*、现场文明施工要求:达到****市赤马港建筑安装工程有限公司现场文明施工标准化要求。
*、工期要求:(*)总工期**个日历天。进场日期:****年*月**日,完工日期:****年*月**日。(*)工期不因任何因素作出调整,包括但不限于:天气等原因。(*)为确保项目在约定工期内完工,乙方在特定时间段必须分*班倒作业,未按要求落实的,视为乙方违约,每天承担****元的违约责任。
**、报名要求
*.资质要求:(*)以劳务公司报名的,需提供合法、有效的营业执照、施工劳务资质、安全生产许可证,且同时具备模板脚手架专业承包资质,且证件均在有效期内。(*)以建筑公司报名的,需提供合法、有效的营业执照、施工资质、安全生产许可证,且同时具备模板脚手架专业承包资质,且证件均在有效期内。
*.业绩要求:报名人或拟派现场负责人近*年至少已完成过*项经验收合格的类似规模的工程(建筑面积在****㎡以上),提供合同(原件扫描件)、发票(原件扫描件),未提供的视为无效报名文件。
*.现场管理人员要求:(*)按需要配置人员,不得低于以下标准,现场负责人*名、技术负责人*名、测量放线施工员*名、专职安全员*名、杂工*名、专职混凝土养护工*名、水电工*名。需取得岗位资格证的人必须持证上岗,且证书有效。(*)提供现场管理人员名单及联系方式,供发包人进行核实。经核实,如存在以下*种情况,视为无效报名文件。①无法到现场履职。②现场施工经验不足。(*)现场管理人员及施工员名单自进场之日起不得进行更换,每更换*人,承包人需向发包人支付违约金**元。进场之日,杂工交由项目部统*管理。未按要求落实的,发包人按履职人员市场行情工资扣减承包人工程款。
*.设备要求:按需要配置。
*.管理人员在岗时间:管理人员每月在岗时间不得低于**天,公司出具承诺。
*.信誉要求:①报名人及拟派本项目现场负责人近*年未被列入“信用中国”“企查查”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单。②近*年未发生过重大质量、安全事故。③社会信誉较好。
**、报名时间: ****年*月**日至 ****年*月**日**:**止。
**、报名文件下载:点击本页下方下载报名资料。
**、报价要求
*.最高限价:本项目设置最高限价*** 元/㎡(含*%专票),报价不得超过最高限价,否则视为无效报名文件。
*.报价应是施工图纸及施工合同所确定的工程范围内全部工程内容的价格表现。请仔细阅读施工图纸及施工合同,根据图纸及合同内容报价。如有漏项由报价人自行承担。
*.本项目采用全费用综合包干单价。无论何种原因,报名人按所报的综合单价在风险包干范围内包干,结算时综合单价不做任何调整。
*.有效报价前*名可进入第*轮磋商,入我司*库,后期项目同等条件下可优先参与。报名人第*轮报价不得高于第*轮自身报价,第*轮磋商由我司分别磋商,结果不对外公布,报名人需关注自身报名邮箱得知最终结果。
**、履约保证金
*.递交时间:自收到中选通知当天递交,未在当天递交的,视为自动放弃中选资格。
*.金额:人民币 * *元整。
*.形式:银行转账,备注:“****高新区低碳科技产业园”项目“*#、*#、*#、*#厂房劳务大清包”工程保证金。
*.账户名称:****市赤马港建筑安装工程有限公司;账号:***************;开户银行:武汉农村商业银行****分行****支行。
**、报名文件要求
*.报名文件按要求编制。
*.报名文件加盖单位公章及法定代表人或委托代理人印章或签名。
*.报名文件所有承诺必须盖章。
*.报名文件以***格式递交。
*.报名文件未按上述要求递交的,报名文件无效。
**、报名文件递交
*.报名文件递交截止时间:****年*月**日**时**分。
*.报名文件递交邮箱:**********@**.***。
*.联系电话:****-*******。
**、报名文件所需资料
*.基础资料:营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、法人身份证、委托代理人身份证、授权委托书。
*.业绩证明资料:施工合同(原件扫描件)、发票(原件扫描件)。
*.拟派现场负责人资料:身份证、毕业证、学历证、职称证、岗位资格证、施工业绩等资料。
*.报价表。
*.见附件(承诺、施工组织方案等)。
备注:请报名人仔细阅读“*#、*#、*#、*#厂房劳务大清包施工合同”,并对所有内容无异议。*旦中选,当天签订承包合同;否则视为自动放弃。
![](http://m.bidizhaobiao.com/reversion/img/xqy_jianbian@2x.png)
推荐公告
更多-
湖北省武汉市东西湖区嘉禾园D区6栋1单元8层3室
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 77.78万元
武汉 2024-06-21 -
湖北省武汉市汉阳区汉阳大道139号人信·汉商银座D座栋...
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 49.65万元
武汉 2024-06-21 -
十堰市茅箭区五堰街办香港街8-1号新天地小区1幢1-2...
招标单位: 十堰市张湾区人民法院
项目金额: 23.41万元
十堰 2024-06-21 -
十堰市茅箭区五堰街办香港街8-1号新天地小区1幢1-2...
招标单位: 十堰市张湾区人民法院
项目金额: 23.47万元
十堰 2024-06-21 -
枣阳市西城西园村七组104门面房地产
招标单位: 最高人民法院
项目金额: 20.90万元
襄阳 2024-06-21