茶园B44-1、B44-2、B48-3地块项目一期(B44-2地块)一期总包工程(标段一)
联系电话:查看
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
拟中标结果公示表
(公示期:****年*月 **日-****年 * 月 ** 日)
项 目 名称 |
茶园***-*、***-* 、***-*地块项目*期(***-*地块)*期总包工程 (标段*) |
||||||
招标公告编号 |
****** |
||||||
招 标 人 |
****康田米源房地产开发有限公司 |
联系电话 |
***-******** |
||||
招标代理机构 |
**** |
***-******** |
|||||
|
第*中标候选人 |
****市辰河建筑工程有限公司 |
|||||
第*中标候选人 |
****明珠建设(集团)有限公司 |
||||||
第*中标候选人 |
福建省*洲建设集团有限公司 |
||||||
拟中标人 |
****市辰河建筑工程有限公司 |
拟中标金额 (*元) |
*****.******
|
||||
统*社会信用代码 |
****************** |
||||||
投诉受理部门 |
****区发改委 |
联系电话 |
***-******** |
||||
****区监察局 |
***-******** |
||||||
****区建委 |
***-******** |
||||||
招标人: ****康田米源房地产开发有限公司 ****年 月 日 |
招标代理机构: **** ****年 月 日 |
备注:*、投标人或者其他利害关系人对中标结果公示有异议的,应当先向招标人提出异议,由招标人及其招标代理机构答复;对答复不满意的,才能向有关行政部门投诉。投诉应当按照《****项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展改革委等*部委令第**号)和《****市招标投标活动投诉处理实施细则》(渝发改标[****]****号)执行。
*、项目如划分多个标段(合同包)的,应按不同合同段分别填写“标段(合同包)名称”、“中标候选人及排序”、“拟中标人”。自行招标的,招标代理机构*栏不填;
*.招标条件
本招标项目茶园组团*分区项目(***-*、***-*、***-*)由****市****区发展和改革委员会以****-******-**-**-******备案,建设资金来自****。项目已具备招标条件,现对项目*期总包工程(标段*)进行****。
*.项目概况与招标范围
*.* 项目概况:
建设地点:****区茶园组团
招标规模:*期建筑形态含洋房、叠拼别墅、商业及地下车库。*期总建筑面积约**.***平方米。*标段建筑面积约*.***平方米,本次招标估算金额约******元。
*.* 本次招标范围:
施工图示范围内的道路土石方(*号路:**+***-**+***,*号路:**+***-**+***.*** )、基础工程、主体工程、初装修、给排水工程、电气工程、消防设施安装工程、暖通工程、综合管网、工程范围竣工验收后至交房期间的发包人要求的*星工作、看房通道等工程内容【具体详见招标人提供的施工图纸和工程量清单】 。*标段含**#-**#、**#-**#楼及相应地下车库,建筑面积约*.***平方米。
*.* 工期要求:
具体开工时间以合同约定为准,施工总工期:***日历天。
*.投标人资格和业绩要求
*.* 本次招标实行资格后审,投标人应满足下列资格条件:
本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包*级及以上资质。
备注:本次招标共分*个标段进行招标,投标人只能对*个标段进行投标。
*. 招标文件的获取
*.* 本工程招标不需报名,凡有意参加投标者,请于****年**月**日起在****市****招标投标交易信息网(***.****.***.**)下载本工程招标文件以及图纸、地勘资料、工程量清单、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料,不管投标人下载与否,都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜,否则由此产生的*切后果由投标人自负。
*.* 招标文件每套售价****元,售后不退。递交投标文件时支付招标文件的费用,否则招标人和招标代理机构拒绝接受其投标文件。
*.* 本招标项目采用电子化招投标,投标人可在****市****招标投标交易信息网(***.****.***.**)下载招标文件、工程量清单、电子图纸、****电子标书生成器(**.*.*)及软件锁办理申请表等资料。通过以上途径下载的招标文件为***格式,参与投标的投标人需使用电子标书生成器制作投标文件。电子标书生成器及专用*盘办理地址:****市****招标投标交易中心*楼电子招投标软件办理咨询处,咨询电话:***-********。
*. 投标文件的递交
*.* 投标文件递交的截止时间(即开标时间):****年**月*日**时**分(北京时间),地点为:****市建设工程招标投标交易中心开标大厅(****市渝中区长江*路**号,具体房间见开标当天展示牌或****市****招标投标交易信息网上发布的交易日程安排)。
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
本次招标招标公告同时在****市招标投标综合网(***.****.***.**)和****市****招标投标交易信息网(***.****.***.**)上发布。
*. 联系方式
招标人:****康田米源房地产开发有限公司 招标代理机构:****
地 址:****市渝北区新溉大道佳园路*号凯旋 地 址:****市江北区*简路*号
国际北楼*** ****咨询大厦*座****室
联系人:**** 联系 人:霍先生 **** ****
电 话:***-******** 电 话:***-******** ******** ********
传 真:***-********
推荐公告
更多-
(特价)重庆市沙坪坝区永泰路93号8-19龙湖魔方(月...
招标单位: 详见公告详情项目金额: 1.29万元沙坪坝 2024-05-01
-
重庆市永川区兴龙大道2066号负一号负1-0379(乐...
招标单位: 重庆市永川区人民法院项目金额: 5.15万元永川 2024-05-01
-
重庆市秀山县中和街道渝秀大道126号附124号商业用房
招标单位: 最高人民法院项目金额: 84.93万元秀山 2024-05-01
-
重庆市秀山县中和街道渝秀大道126号附123号商业用房
招标单位: 最高人民法院项目金额: 52.52万元秀山 2024-05-01
-
重庆市合川区钓鱼城街道办事处丁香路28号17幢8-2
招标单位: 重庆市铜梁区人民法院项目金额: 48.45万元铜梁 2024-05-01