“众创空间”项目“2#厂房劳务大清包”工程遴选公告
联系电话:查看
联系电话:查看
正文
遴选公告
****市赤马港建筑安装工程有限公司诚挚邀请您参加我司“众创空间”项目“*#厂房劳务大清包”工程报名。此遴选活动为企业内部制度,解释权归赤马港建筑公司市场拓展部,请报名人关注自身报名邮箱得知最终结果。
*、项目名称:“众创空间”项目“*#厂房劳务大清包”工程 。
*、项目地址:****市高新区。
*、项目规模:建筑面积约****㎡。
*、承包范围:①施工图纸范围内木工、泥工、钢筋工、架子工、临时水电工等全部施工内容。包括但不限于以下主要内容:(*)施工图纸范围内木工、泥工、钢筋工、架子工、临时水电工全部施工内容(含:测量放线、基坑开挖测量、抽水、现场清扫(含交房前楼层垃圾清理及公共区域卫生打扫);(*)所有设备基础(包括但不限于:公变、专变、箱变、设备用房等);(*)所有临时道路浇筑、临建物料的购买、搭设、维护及拆除(包括但不限于:钢筋棚、木工棚、茶水亭、厕所、板房、围挡、看房通道等);(*)*级箱以后所有临时水电、临时消防的安装、维护、拆除、归仓。甲方仅提供*级箱及水电接驳点,剩余材料、人工均由乙方提供(包括但不限于:*级、*级配电箱、水箱、增压泵、水电材料等);(*)基坑降排水、基坑抽水、基坑支护、筏板基础以下土方开挖、堆码、桩头破除、抽水、配合桩基检测、基坑回填、褥垫层、承台等;(*)所有设备基础、电梯机房安装设备所涉及到的所有开孔、修复及加固施工内容;(*)室内地面工程、公共部位贴砖、成品化粪池安装;(*)现场安全文明施工所涉及到的所有材料及用工;(*)现场材料堆码、施工区域范围内室内、室外清扫(包括但不限于:室外落地灰清扫、施工过程中区域清扫、交付前楼层垃圾清理及公共区域卫生打扫、各项迎检工作前的清扫);(**)现场安全文明施工所涉及到的所有材料及用工;(**)合同承包范围的事项不得发生任何杂工费用由甲方承担;(**)施工过程中以图审施工蓝图及合同约定事项为依据,且承包人报价已充分考虑施工期间各种影响单价的因素,如材料、人工价格上涨、窝工、加班等因素,合同单价不再调整;(**)发包人有权根据承包人现场施工质量、进度、安全、现场文明施工等情况随时调整承包人的承包范围,且承包人应全力配合,需要承包人退场的,发包人按承包人已完成合格工程量办理结算,承包人不得提出其它任何索赔要求;(**)因外部因素或甲方原因,形成项目停工、停建、减少工程量等情况,甲方按乙方已完成合格工程量进行结算,乙方不得向甲方提出其他任何索赔;(**)因承包人自身原因造成项目不能验收,达不到业主方要求的,发包人不支付工程款,所有损失都由承包人自行承担。详见劳务大清包施工合同。
*、工程量:①建筑面积以房地产测绘报告面积、图纸面积为结算依据,层高超过*米只计单层面积。②图纸有其他变更,以甲方及业主认可的签证为准。③合同范围内未施工内容,按市场单价计算扣减合同总金额。④计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》及现行定额中的计算规则执行。
*、承包方式:详见劳务大清包施工合同。
*、质量要求:合格。根据承包合同要求,乙方承包的所属工程质量必须达到*次交验合格要求。所有工序必须样板先行,未达到业主、甲方、监理要求的,*律不得进入下道工序。
*、安全要求:确保不发生*般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为*。
*、现场文明施工要求:达到****市赤马港建筑安装工程有限公司现场文明施工标准化要求。
*、工期要求:(*)总工期***个日历天,且满足项目进度要求,开工日期以项目部通知为准,计划开工日期:****年*月**日,完工日期:****年*月**日。为确保项目在约定工期内完工,如有必要,乙方必须安排施工人员*班倒作业,未按要求落实的,视为乙方违约,每天承担****元的违约责任。(*)总工期每逾期*日,按****元/天向甲方支付违约金。工期不因任何因素作出调整,包括但不限于:天气等。
**、报名要求
*.资质要求:具有合法、有效的营业执照、劳务承包资质证书、安全生产许可证等证件,且证件均在有效期内。
*.业绩要求:报名人及拟派现场负责人近*年至少已完成过*项经验收合格的类似规模的工程(建筑面积在****㎡以上),提供合同(原件扫描件)、发票(原件扫描件),未提供的视为无效报名文件。
*.现场管理人员要求:(*)按需要配置人员,不得低于以下标准,现场负责人*名、技术负责人*名、测量放线施工员*名、专职安全员*名、杂工*名、塔吊司机*名、司索工*名、专职混凝土养护工*名、人货电梯*名、水电工*名。需取得岗位资格证的人必须持证上岗,且证书有效。(*)提供现场管理人员名单及联系方式,供发包人进行核实。经核实,如存在以下*种情况,视为无效报名文件。①无法到现场履职。②现场施工经验不足。(*)现场管理人员及施工员名单自进场之日起不得进行更换,每更换*人,承包人需向发包人支付违约金**元。进场之日,杂工交由项目部统*管理。未按要求落实的,发包人按履职人员市场行情工资扣减承包人工程款。
*.设备要求:按需要配置。
*.管理人员在岗时间:管理人员每月在岗时间不得低于**天,公司出具承诺。
*.信誉要求:①报名人及拟派本项目现场负责人近*年未被列入“信用中国”“企查查”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单。②近*年未发生过重大质量、安全事故。③社会信誉较好。
**、报名时间: ****年*月**日至 ****年*月**日**:**止。
**、报名文件下载:点击本页下方下载报名资料。
**、报价要求
*.最高限价:本项目设置最高限价***元/㎡,含*%专票,报价不得超过最高限价,否则视为无效报名文件。
*.报价应是施工图纸、效果图及施工合同所确定的工程范围内全部工程内容的价格表现。请仔细阅读施工图纸、效果图及施工合同,根据现有图纸、效果图及合同内容报价。如有漏项由报价人自行承担。
*.本项目采用全费用综合包干单价。无论何种原因,报名人按所报的综合单价在风险包干范围内包干,结算时综合单价不做任何调整。
*.有效报价前*名可进入第*轮磋商,入我司*库,后期项目同等条件下可优先参与。报名人第*轮报价不得高于第*轮自身报价,第*轮磋商由我司分别磋商,结果不对外公布,报名人需关注自身报名邮箱得知最终结果。
**、履约保证金
*.递交时间:自收到中选通知当天递交,未在当天递交的,视为自动放弃中选资格。
*.金额:人民币 * *元整。
*.形式:银行转账,备注:“众创空间”项目“*#厂房劳务大清包”工程保证金。
*.账户名称:****市赤马港建筑安装工程有限公司;账号:***************;开户银行:武汉农村商业银行****分行****支行。
**、报名文件要求
*.报名文件按要求编制。
*.报名文件加盖单位公章及法定代表人或委托代理人印章或签名。
*.报名文件所有承诺必须盖章。
*.报名文件以***格式递交。
*.报名文件未按上述要求递交的,报名文件无效。
**、报名文件递交
*.报名文件递交截止时间:****年*月**日**时**分。
*.报名文件递交邮箱:**********@**.***。
*.联系电话:****-*******。
**、报名文件所需资料
*.基础资料:营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、法人身份证、委托代理人身份证、授权委托书。
*.业绩证明资料:施工合同(原件扫描件)、发票原件扫描件。
*.拟派现场负责人资料:身份证、毕业证、学历证、职称证、岗位资格证、施工业绩等资料。
*.报价表。
*.见附件(承诺、施工组织方案等)。
备注:请报名人仔细阅读“劳务大清包施工合同”,并对所有内容无异议。*旦中选,当天签订承包合同;否则,视为自动放弃。
推荐公告
更多-
十堰市茅箭区五堰街办华源巷3号2幢3-4-2号不动产
招标单位: 十堰市茅箭区人民法院项目金额: 60.53万元十堰 2024-06-20
-
湖北省英山县温泉镇莲花路东门口(蔬菜村)英山新郡5栋8...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 69.33万元黄冈 2024-06-20
-
周友国租赁的位于宜城市南营街道办事处龚垴村原龚垴小学场...
招标单位: 最高人民法院项目金额: 32.76万元襄阳 2024-06-20
-
湖北省宜昌市中南路46号附1
招标单位: 衡东县人民法院执行局项目金额: 127.07万元宜昌 2024-06-20
-
湖北省宜昌市中南路46号附2
招标单位: 衡东县人民法院执行局项目金额: 109.00万元宜昌 2024-06-20